Постановление Губернатора Кировской области от 01.08.2000 № 309
Об организации подрядных торгов в области
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Кировской области от 19.08.2003 г. N 50/219 от 01.08.2000 N 309 г. КировОб организации подрядныхторгов в области Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации "Опервоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращениюбюджетных средств при организации закупки продукции длягосударственных нужд" от 08.04.97 N 305 и в соответствии спостановлением Губернатора области от 31.12.99 N 466 "Об организацииразмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных (областных) и муниципальных нужд на 2000год" в части проведения подрядных торгов на строительство объектов длягосударственных (областных) нужд ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения подрядных торгов дляреализации программы капитального строительства (реконструкции),осуществляемой за счет средств областного бюджета (далее - Положение).Прилагается. 2. Установить, что от имени администрации Кировской областикоординатором действий заказчиков по капитальному строительствуобъектов жилищно-бытового и социально-культурного назначения,осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджета,выступает департамент строительства администрации области. 3. Утвердить список представителей администрации области длявключения в состав конкурсной комиссии по организации и проведениюподрядных торгов. Прилагается. 4. Органам исполнительной власти и местного самоуправленияКировской области и иным организациям, исполняющим по поручениюадминистрации области функции заказчика, размещение заказов напроектирование объектов и выполнение иных работ и услуг винвестиционной деятельности, осуществляемых за счет средств областногобюджета, производить путем организации и проведения подрядных торгов(конкурсов) в соответствии с действующим законодательством иутвержденным Положением. 5. Постановление Губернатора области от 27.08.97 N 256 "Оборганизации подрядных торгов в области" считать утратившим силу. 6. Контроль за выполнением постановления возложить на главудепартамента строительства администрации области Логинова В. И.Первый заместительГубернатора области А. Л. Могилюк УТВЕРЖДЕНО Постановлением Губернатора Кировской области от 01.08.2000 N 309 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения подрядных торгов для реализации программы капитального строительства (реконструкции), осуществляемой за счет средств областного бюджета 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей447 Гражданского кодекса РФ и Положением об организации закупкитоваров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденным УказомПрезидента Российской Федерации от 08.04.97 N 305, и определяет общийпорядок и условия подготовки, организации, проведения, регулированияпоследствий подрядных торгов на выполнение всего комплекса работ иоказание услуг, связанных со строительством новых объектов,расширением, реконструкцией, выполнением проектных и других работ иуслуг в инвестиционной деятельности на территории Кировской области,финансируемых из средств областного бюджета. 1.2. Настоящим Положением учитывается, что заказчик на моментпринятия решения о проведении подрядных торгов обладает необходимымиинвестиционными ресурсами или правом распоряжаться ими в необходимыйпериод времени. 1.3. В Положении используются следующие термины: подрядные торги (конкурсы) - форма размещения заказов настроительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работи оказания услуг на основе конкурса; объект торгов - производственный или не производственный объект,к которому относится предмет торгов; предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которымпроизводятся торги; участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие в торгах,в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов; заказчик - юридическое лицо, входящее в структуру органовисполнительной власти области, которое по поручению администрацииобласти осуществляет строительство, реконструкцию или переоснащениеобъекта торгов; организатор торгов - юридическое лицо, которому заказчикомпоручено проведение торгов; подрядчик (поставщик) - юридическое лицо или индивидуальныйпредприниматель, основная деятельность которого состоит в выполнениипо договорам строительного подряда с заказчиками работ, относящихся всоответствии с общероссийским классификатором отраслей народногохозяйства к отрасли строительства, и который удовлетворяетзаконодательно установленным квалификационным требованиям; тендерная (конкурсная) документация - комплект документов,содержащих исходную информацию о технических, коммерческих,организационных и иных характеристиках объекта и предмета торгов, атакже об условиях и процедуре торгов; конкурсная комиссия - временный орган, создаваемый организаторомторгов для оценки, сопоставления и определения победителя торгов; квалификационная комиссия - временный орган, создаваемыйорганизатором торгов для осуществления процедуры предварительнойквалификации претендентов; тендер - конкурсная форма проведения подрядных торгов,представляющая собой соревнование представленных претендентами оферт сточки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендернойдокументации; претендент - подрядчик (поставщик), решивший принять участие вторгах до момента регистрации оферты; оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретногопредмета торгов на условиях, определяемых в тендерной документации; оферент - подрядчик (поставщик), приславший тендерное предложение(оферту), подкрепленное банковской гарантией (залогом илипоручительством), содержащее согласие оферента участвовать в торгах наусловиях, изложенных в тендерной документации. Он может прислатьвстречное предложение (альтернативное предложение), повышающееэффективность выполнения подряда; альтернативное предложение - предложение, представляемоеодновременно с основным, содержащее отличающиеся от основногопредложения условия. 1.4. При проведении подрядных торгов оценка квалификацииподрядчиков - претендентов осуществляется в соответствии с критериями,требованиями или процедурами, установленными в квалификационнойдокументации, в случае проведения предварительного квалификационногоотбора или в конкурсной документации, если не проводитсяпредварительный квалификационный отбор. 1.5. Подрядные торги проводятся в форме конкурса. 2. УЧАСТНИКИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ 2.1. Основными участниками подрядных торгов являются: заказчик,организатор торгов, претендент, оферент, квалификационная комиссия,конкурсная комиссия. 2.2. Заказчик и его основные функции: 2.2.1. Заказчик принимает решение о назначении и временипроведения подрядных торгов, определяет предмет торгов и форму ихпроведения (открытые или закрытые) и издает в связи с этим официальныйраспорядительный документ. 2.2.2. Заказчик на конкурсной основе определяет юридическое лицо,которое будет выполнять функции организатора торгов, и заключает с нимсоответствующий договор по передаче части своих функций по организациии проведению торгов. Заказчик может быть самостоятельным организатором торгов и непривлекать для этого другие юридические лица. 2.2.3. Заказчик контролирует назначенного им организатора торгов,участвует в работе конкурсной комиссии через своего представителя. 2.2.4. Заказчик устанавливает окончательные условия контракта изаключает его с подрядчиком - победителем торгов в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации. 2.2.5. Заказчик публикует информацию о победителе торгов вофициальной печати и направляет уведомление в течение 10 дней озаключении контракта с указанием наименования и адреса подрядчика,заключившего контракт, цены контракта всем иным подрядчикам,принимавшим участие в торгах. 2.3. Организатор торгов обязан иметь статус юридического лица. Вкачестве организатора торгов могут выступать специализирующиеся напроведении подрядных торгов организации и учреждения независимо отформ собственности. 2.4. Организатор торгов осуществляет следующие функции: 2.4.1. Подготавливает и оформляет все необходимые документы,обеспечивающие подготовку и проведение торгов, и осуществляетпубликацию объявления, а также определяет потенциальных претендентов инаправляет им приглашения к участию в торгах. 2.4.2. Проводит через квалификационную комиссию предварительнуюквалификацию претендентов. Производит сбор заявок на участиепретендентов в торгах и предварительной квалификации, а такжерегистрирует и хранит конкурсные предложения и другую входящуюдокументацию. 2.4.3. Организует разработку и распространение тендернойдокументации и решает вопросы изменения этой документации и процедур. 2.4.4. Проводит ознакомление претендентов с тендернойдокументацией и дает необходимые разъяснения. 2.4.5. Обеспечивает сбор и хранение представленных оферт иосуществляет процедуру торгов и ее оформление. 2.4.6. Формирует квалификационную и конкурсную комиссии ирассматривает апелляции на их решения. Разрабатывает регламент работыкомиссий и своих подразделений. Рассматривает споры и претензии. 2.4.7. Направляет и контролирует деятельность квалификационнойкомиссии и конкурсной комиссии, привлекаемых инженерно -консультационных организаций по подготовке тендерной и другойнеобходимой документации, сбору и анализу оферт и по проведениюторгов. 2.4.8. Утверждает результаты торгов и представляет их заказчику. 2.4.9. Устанавливает размер первого задатка, вносимогоучастниками торгов до представления оферты, а также размер и срокивнесения второго задатка победителем торгов. Сумма первого и второгозадатка победителя должна быть достаточной для компенсации затраторганизатора, связанных с процедурой подрядных торгов. Определяет стоимость квалификационной, тендерной и другойдокументации, представляемой претендентом по их запросу, котораядолжна обеспечить возмещение произведенных затрат. 2.4.10. Несет все расходы по подготовке и проведению торгов. 2.5. Если цена государственного контракта превысит 2500установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда,организатор торгов обязан вести протокол процедур закупок в порядке,предусмотренном пунктом 14 Положения об организации закупа товаров,работ и услуг для государственных нужд, и представлять послеознакомления с заявками на участие в торгах по требованию подрядчиков,принявших участие в процедуре по размещению заказов, информацию всоответствии с пунктом 15 указанного Положения. 2.6. Если цена государственного контракта составит менее 2500установленных законом размеров минимальной месячной оплаты труда,организатор торгов должен вести краткие записи с указанием основныхдействий, которые предпринимались при проведении процедуры поразмещению заказов на работы и услуги для государственных нужд. 2.7. Подрядчик (поставщик) и предъявляемые к нему требования: 2.7.1. Подрядчик должен иметь необходимые профессиональные знанияи квалификацию (лицензии, сертификаты качества и т. п.), финансовыесредства, оборудование и другие материальные возможности, опыт иположительную репутацию (рекомендации), быть надежным (отзывыпартнеров), обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполненияобластного контракта, исполнять обязательства по уплате налогов вбюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственныевнебюджетные фонды. 2.7.2. Подрядчиком не может быть неплатежеспособное юридическоелицо, а также лицо, находящееся в процессе ликвидации или признанноенесостоятельным (банкротом). Подрядчиком не может являтьсяорганизация, на имущество которой наложен арест и (или) экономическаядеятельность которой приостановлена. 2.7.3. Подрядчик принимает статус претендента с момента подачизаявки организатору торгов на участие в квалификационном отборе(торгах). Статус претендента утрачивается подрядчиком в следующихслучаях: по желанию претендента - на любой подготовительной стадии; вследствие непрохождения предварительной квалификации, невнесенияпервого задатка к моменту представления оферты; вследствие нарушения претендентом настоящего Положения илиопубликованных условий торгов, которые предусматривают такие санкции. 2.7.4. Подрядчик - претендент имеет право: получать от организатора торгов исчерпывающую информацию обусловиях и порядке проведения подрядных торгов; обращаться к организатору торгов с просьбой об отсрочкипредставления оферты в письменной форме. 2.7.5. Подрядчик - претендент приобретает статус оферента смомента регистрации оферты. 2.7.6. Для участия в торгах претендент обязан после прохожденияпредварительной квалификации до момента представления оферты внестипервый задаток на расчетный счет организатора торгов. Размер первогозадатка определяется организатором торгов. 2.7.7. Подрядчик - победитель торгов имеет право на заключениеконтракта с заказчиком на условиях, установленных поданной им офертой,составленной в соответствии с тендерной документацией. Контрактзаключается в соответствии с требованиями Гражданского кодексаРоссийской Федерации. Письменное уведомление о признании заявки на участие в торгахвыигравшей немедленно направляется организатором торгов представившемуее подрядчику. 2.8. Квалификационная комиссия может создаваться организаторомторгов из своих представителей и представителей администрации областидля осуществления процедуры предварительной квалификации подрядчиков -претендентов. Регламент работы комиссии устанавливает организатор торгов. 2.9. Конкурсная комиссия формируется организатором торгов изчисла его представителей, должностных лиц заказчика и представителей:департамента строительства, департамента экономики, комитета ценовойполитики, Главного управления архитектуры и градостроительстваадминистрации области, финансового управления Кировской области, бюровневедомственной экспертизы при администрации области. 2.10. Конкурсная комиссия при проведении торгов осуществляетследующие функции: вскрывает конверты с заявками на участие в торгах; оценивает и сопоставляет заявки (оферты) на участие в торгах всоответствии с порядком и критериями, предусмотренными конкурснойдокументацией. Оценка по критериям, не предусмотренным конкурснойдокументацией, не допускается; принимает решение о выигравшей заявке (оферте). 3. ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОРГОВ 3.1. Объявление о приглашении к участию в торгах (конкурсе) иликвалификационном отборе публикуется организатором торгов в официальныхпериодических изданиях области и журнале "Конкурсные торги". 3.2. Объявление о приглашении к участию в торгах (конкурсе)содержит следующую информацию: наименование и адрес заказчика; наименование, адрес и описание размещения объекта торгов; общее описание предмета торгов с указанием главных количественныхпараметров, основных и предстоящих объемов работ (для незавершенныхобъектов); даты и сроки выполнения работ; критерии и порядок оценки квалификации подрядчиков; способ,порядок и место получения конкурсной документации; размер платы, взимаемой заказчиком за получение конкурснойдокументации, в случае установления таковой; порядок, место и срок представления заявок на участие в торгах(конкурсе). 3.3. Объявление о приглашении к участию в квалификационном отборесодержит следующую информацию: предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения в случае, еслитакая информация к этому моменту известна; порядок и место получения квалификационной документации; размер платы, взимаемой заказчиком за получение квалификационнойдокументации в случае установления таковой; место и срок представления заявок на участие в квалификационномотборе. 3.4. Дата представления заявок на участие в торгах не может бытьустановлена до истечения 45 дней со дня издания конкурснойдокументации. Объявление о торгах производится за 2-6 месяцев до срокапредставления оферт. 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 4.1. Оценка квалификации подрядчиков осуществляется в случаепроведения квалификационного отбора в соответствии с критериями,требованиями или процедурами, установленными в квалификационнойдокументации или в конкурсной документации либо в иной документации попривлечению заявок на участие в торгах (конкурсе), предложений офертили котировок. Не допускается установление критериев, требований или процедур,носящих дискриминационный характер в отношении квалификациипоставщиков или категорий таковых, если это не предусмотренофедеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 4.2. При проведении квалификационного отбора организатор торговпредоставляет комплект квалификационной документации по требованиюкаждого подрядчика, который запрашивает ее в связи с приглашением кучастию в квалификационном отборе и вносит плату за предоставляемуюдокументацию, если таковая установлена. Плата за квалификационнуюдокументацию включает только расходы, понесенные организатором торговна издание такой документации и доставку ее подрядчикам. 4.3. Квалификационная документация должна содержать: инструкции по подготовке и представлению заявок на участие вквалификационном отборе; краткое изложение основных условий государственного контракта,заключаемого на выполнение работ по строительству (ремонту) объекта(объектов) для государственных нужд; опросник или другие документы и иную информацию, которая можетбыть представлена подрядчиками в подтверждение своей квалификации; порядок представления заявок на участие в квалификационном отбореи срок их представления (с указанием места и времени), обеспечивающийподрядчикам достаточное время для представления заявок; другие требования, установленные организаторами торгов всоответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовымиактами, которые касаются подготовки и представления заявок на участиев квалификационном отборе и соответствующих процедурах. 4.4. Процедура предварительной квалификации состоит из следующихэлементов: представления организатором торгов комплекта квалификационнойдокументации и опросника и его распространения; сбора оформленных опросников, отзывов и другой документации попредварительной квалификации и оценки полученной информации поформальным критериям; анализа и оценки технической, организационной, финансовойспособности претендента и составления экспертного заключения; вынесения решения о результате предварительной квалификации. 4.5. При проведении открытых торгов претенденты направляюторганизатору торгов заявку на опросник по форме, приведенной вприложении 1. При проведении закрытых торгов организатор торгов направляетзаинтересованным организациям (претендентам) приглашения к участию впредварительной квалификации по прилагаемой форме, приведенной вприложении 2. 4.6. В опросник претендента включается следующая информация опретенденте: 4.6.1. Полное наименование организации (претендента) и егореквизиты: адрес, телефон, телефакс, телекс. 4.6.2. Основное направление деятельности. 4.6.3. Заверенные копии регистрационных и уставных документов. 4.6.4. Прежнее название организации, если оно менялось и когда. 4.6.5. Лицензии на деятельность, являющуюся предметом торгов. 4.6.6. Структура организации (фирмы), наличие филиалов, дочернихпредприятий. Форма представления информации, указанной в пунктах с4.6.1 по 4.6.6, приведена в приложении 3. 4.6.7. Претендент должен указать субподрядчиков, с которыми онсотрудничает или собирается сотрудничать, по форме согласно приложению4. 4.6.8. Опыт и стаж работы претендента, вид деятельности вобласти, определяемой предметом торгов. Претенденту следует указать введенные объекты, сопоставимые повиду и объему, согласно приложениям 5 и 6, а также представить, еслиони имеются, буклеты, статьи, отзывы заказчиков, книги и другиедокументы, подтверждающие опыт претендента и его способностьреализовать проект, предложенный на торгах, с высокимиорганизационно-техническими параметрами в сжатые сроки. 4.6.9. Перечень оборудования для выполнения общестроительных ивспомогательных работ на площадке, оборудования для производстваземляных работ, транспортных средств, оборудования для производствадорожных работ и прокладки инженерных сетей, оборудования дляпроизводства бетонных работ, оборудования для работы в зимнихусловиях. Форма заполнения приведена в приложении 7. 4.6.10. Данные по составу и квалификации технического ипроизводственного персонала за последние три года. По основнымкатегориям персонала надлежит указывать среднестатистическиепоказатели за год. Форма заполнения приведена в приложении 8. 4.6.11. Данные о финансовом положении, в том числе: балансы,расчеты прибылей и убытков за последние три года. В случаенеобходимости претендент должен представить дополнительно подробныеданные по балансам за этот промежуток времени с целью уточненияпоказателей согласно приложению 9. В этом же приложении необходимоуказать, велось ли против претендента судебное производство. 4.6.12. Данные о судебных или арбитражных процессах, на которыхон выступает как обвиняемая сторона, а предметом иска являютсянарушения обязательств относительно качества, сроков либо финансовыезатруднения. 4.7. По всем вышеуказанным данным претендент должен представитьтребуемые документы и заполненные без пропусков подписанныеприложения. Незаполненные или заполненные ненадлежащим образомприложения не рассматриваются. 4.8. Организатор торгов не вправе требовать от претендентаобязательного представления информации, которая может составлять егокоммерческую тайну, указанная информация может лишь подаваться пожеланию претендента. 4.9. Условия прохождения предварительной квалификации должны бытьодинаковыми для всех без исключения претендентов. 4.10. Организатор торгов обязан ответить на любой запросподрядчика о разъяснении квалификационной документации, полученной непозднее чем за 10 дней до окончания срока представления заявок научастие в квалификационном отборе. Ответ организатора торгов долженбыть направлен в срок, позволяющий подрядчику своевременно представитьзаявку на участие в квалификационном отборе. В случае, когда ответорганизатора торгов на запрос подрядчика представляет интерес длядругих подрядчиков, он доводится до сведения всех подрядчиков, которыморганизатор торгов предоставил квалификационную документацию, безуказания источника поступления запроса. 4.11. Организатор торгов или созданная им предварительнаяквалификационная комиссия оценивает квалификацию всех подрядчиков ипринимает решение в отношении каждого подрядчика, представившегозаявку на участие в квалификационном отборе. При принятии такогорешения организатор торгов или указанная комиссия руководствуетсятолько критериями, требованиями или процедурами, установленными вквалификационной документации. Организатор торгов обязан незамедлительно уведомить каждогоподрядчика, представившего заявку на участие в квалификационномотборе, о результатах прохождения им такого отбора и представить поего запросу список всех подрядчиков, прошедших отбор. Организатор торгов обязан ответить на запрос подрядчика, непрошедшего квалификационный отбор, с обоснованием принятия такогорешения. 4.12. Квалификационная комиссия: проводит экспертную оценку представленных документов претендентовв соответствии с требованиями настоящего Положения; принимает решение о допуске претендентов к торгам или об отказе вполучении такого права; в недельный срок после принятия решения по предварительнойквалификации направляет уведомление о допуске к торгам или извещениеоб отклонении заявлений. Относительно причин отклонения кого - либо изпретендентов комиссия вправе объяснений не давать; в уведомлении о допуске к торгам квалификационная комиссиясообщает дополнительно место, условия и сроки приобретения тендернойдокументации, а также приблизительные сроки и место проведения торгов. Решение комиссии принимается большинством постоянных ее членов сучетом рекомендаций экспертов. При равенстве голосов голоспредседателя комиссии является решающим. Каждый член комиссии имеетправо на один голос. 4.13. Решение комиссии о предоставлении права участвовать вторгах не может рассматриваться как гарантия победы на торгах. 4.14. При предоставлении права участия в торгах комиссиясоставляет итоговый сводный протокол по всем участникам торгов. Протокол подписывает председатель предварительнойквалификационной комиссии. В протоколе содержится: наименование объекта и предмета торгов; основные сведения о претенденте; мотивировка принятия положительного решения; результаты голосования комиссии. 5. ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 5.1. Конкретный порядок, состав и другие условия подготовкитендерной документации определяет организатор торгов в соответствии споручением заказчика. 5.2. Тендерная документация передается в комплекте поофициальному запросу подрядчика за плату. Порядок и условия выкупатендерной документации определяется организатором торгов. 5.3. Тендерная документация состоит из следующих основныхразделов: приглашения для участия в торгах; общих сведений об объекте и предмете торгов; проектной документации; требований по составу документации оферты; инструкций оферентам; условий и порядка проведения торгов; проекта контракта; формы заявки об участии в торгах. Приглашение для участников торгов является составной частьютендерной документации. Состав информации в приглашении для участниковприведен в приложении 10. 5.4. Тендерная документация включает техническую и коммерческуючасти. 5.4.1. В техническую часть тендерной документации входят: описание и общая информация о предмете и объекте торгов, вкоторой указываются месторасположение и назначение объекта, егоосновные технико-экономические данные, наличие внешней инфраструктуры,местных строительных материалов, подъездных дорог, а также срокистроительства; информация о проведении и результатах инженерных изысканий настроительной площадке объекта; технические данные объекта, общие положения, генеральный план,архитектурно-строительная часть, включая чертежи с объемно -планировочными решениями, водоснабжение и канализация, отопление ивентиляция, электротехнические работы, газоснабжение, слаботочныесистемы, описание и основные характеристики технологическогооборудования, а также требования экологической безопасности. Подрядчикимеет право использовать другое оборудование с лучшими показателями,но не приводящее к ухудшению экологических показателей проекта вцелом; организация строительства; описание работ (по видам и группам работ). 5.4.2. Коммерческая часть тендерной документации включаеттребования в отношении: цены и порядка ее определения; условий и сроков проведения работ; условий платежа и графика платежа; источника финансирования контракта; банковской гарантии на выполнение строительной организацией работв соответствии с представляемой офертой в случае выигрыша ею торгов. 5.5. В разделе "Общие сведения об объекте и предмете торгов"приводятся: наименование, адрес, описание размещения объекта торгов; общее описание предмета торгов с указанием главных количественныхпараметров; дата и срок выполнения работ; наименование заказчика, организатора торгов; условия и порядок посещения площадки; другие общие сведения. 5.6. В раздел "Проектная документация" при проведении подрядныхторгов на строительстве зданий и сооружений производственного инепроизводственного назначения, в том числе на условиях "под ключ",включаются: пояснительная записка с обоснованием намечаемого строительства,его основных технико-экономических показателей и характеристикпродукции; генеральный план, опорные и ситуационные планы, схемы инженерныхсетей; основные положения, характеризующие архитектурно-строительные,принципиальные конструктивные и технологические решения зданий исооружений, инженерное обеспечение объекта торгов; укрупненные показатели (объемные и по площадям) по зданиям исооружениям и видам работ объекта торгов; основные положения по организации строительства, срокистроительства объекта торгов; особые технические условия на объект торгов; информация о действующих нормах, правилах государственныхстандартов, испытаний, сертификации и инструкциях, системах измерений; другие данные, характеризующие объект строительства или предметторгов. 5.7. Претендент, решивший принять участие в торгах, представляеторганизатору торгов следующие документы: заявку на участие в торгах, в которой сообщается решениепретендента об участии в торгах на условиях, приведенных в тендернойдокументации, или приводятся альтернативные предложения. В заявкеуказывается наименование, юридический адрес и банковские реквизитыпретендента. Заявка подписывается руководителем, уполномоченнымзаключить контракт, и скрепляется печатью. Форма заявки на участие вторгах приведена в приложении II. копию платежного документа, подтверждающего внесение первогозадатка, и обеспечение заявки на участие в торгах в форме гарантиибанка (залога, поручительства). Форма гарантийного обязательства(поручительства) приведена в приложении 12. Обеспечение заявкипредоставляется одновременно с заявкой. Организатор торгов при приемеобеспечения руководствуется статьей 40 Положения об организациизакупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденногоУказом Президента Российской Федерации от 08.04.97 N 305; размер обеспечения заявки на участие в торгах не должен превышать3 процентов предполагаемой цены контракта; оферту, разработанную в соответствии с настоящим Положением ивключающую: расчет цены предмета торгов с указанием порядка ее исчисления ираспределения по основным видам работ; пояснительную записку с приложением необходимой экономической,технической и технологической документации. В отдельных случаях составпредставляемых документов по решению организатора торгов может бытьизменен. 5.8. В разделе "Инструкция оферентам" отражаются информация итребования по условиям разработки, порядку оформления и представленияоферты. Оферта состоит из следующих частей: 5.8.1. Общих сведений о претенденте, которые отражены в пункте4.6 раздела 4 "Предварительная квалификация" настоящего Положения. 5.8.2. Требований к содержанию оферты, которые включают: цены на строительную продукцию или предмет торга, условия ипорядок пересмотра этих цен; условия, виды и методы внесения платежей в зависимости от уровняцен, предлагаемые формы оплаты, порядок финансирования, условиякредитования работ; сроки действия оферты, условия и порядок прекращения и продленияее действия и др.; условия, при которых возможно отклонение предложений участниковторгов или прекращение торгов. 5.8.3. Правил оформления и представления материалов оферты,которые включают: указание о количестве экземпляров оферты, направляемых в адресорганизатора торгов (3 экз.); адрес для связи с представителем организатора торгов, у которогоможно получить информацию относительно неясностей в тендернойдокументации и условий проведения торгов; оформление оферт, требования к внесению поправок и исправлений; требования к оформлению подписей лиц, заверяющих подлинностьпредложения; указание о способе представления оферт (лично, под расписку,заказной почтой и т. п.); требования к упаковке предложений (оферт); описание процедуры вскрытия конвертов с офертами и срокопределения победителей торгов; указание о способе уведомления победителя торгов; рекомендации по составу и правилам предоставления пояснительнойзаписки; отзыв оферты. 5.8.4. Требований к организации работ и управлению строительствомобъекта, которые включают: схемы и графики производства работ; графики поставки строительной техники и технологическогооборудования; календарные планы выполнения работ; перечень привлекаемых субподрядных и транспортных организаций; состав привлекаемых материальных и трудовых ресурсов,строительных машин; режим рабочего времени, подготовки кадров; обеспечение работающих жильем и объектами социальнойинфраструктуры; предложения по охране окружающей среды, технике безопасности. 5.8.5. Коммерческой части оферты, в которую включены: показатели, необходимые оферентам для оценки стоимости ивозможности выполнения представленных на торги работ; информация о налогах, тарифах, сборах, штрафах, акцизах,таможенных пошлинах, транспортных, страховых и инспекционных расходах,условиях и порядке перевода средств (в том числе за границу) и другаякоммерческая информация; информация об ограничениях, введенных законодательными иисполнительными органами, собственниками земли и недвижимости; размер, порядок внесения и срок возврата денежных задатков,гарантирующих безотзывность предложения участника торгов в течениеоговоренного периода времени, гарантия конфиденциальности любойдокументации, составляемой в рамках проводимых торгов. 5.9. Условия и порядок проведения торгов включают следующиеположения: ссылку на законодательство и соглашения, юрисдикция которыхраспространяется на проведение торгов и выполнение контракта; дату и место вскрытия конвертов с обязательным условиемоткрытости этого процесса; основные критерии оценки оферт; причины отказа от рассмотрения оферт, носящие исчерпывающийхарактер; порядок выбора победителя, порядок утверждения результатовторгов; условия и порядок внесения второго задатка; уведомление о том, какой документ подписывается победителемторгов; предупреждение о непринятии на себя обязательства мотивироватьили иным способом объяснять причины отклонения оферт; порядок извещения оферентов о результатах торгов; порядок проведения переговоров с победителем торгов. Форма извещения победителя торгов и приглашения его дляпроведения переговоров и оформления контракта приведена в приложении13. 5.10. Государственный контракт заключается в соответствии стребованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. 5.10.1. При подготовке проекта контракта рекомендуетсяпользоваться Основными положениями порядка заключения и исполнениягосударственных контрактов (договоров подряда) на строительствообъектов для федеральных нужд в Российской Федерации, утвержденнымипостановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерацииот 14 августа 1993 года N 812 и Руководством по составлению договоровподряда" на строительство в Российской Федерации, одобренным МинстроемРоссии 27 мая 1992 года. 5.10.2. Информация для подготовки контракта (предмет контракта,сроки выполнения работ, порядок и условия расчетов и платежей,обязательства сторон, сведения о производстве и приемке работ, условияи порядок расторжения контракта и др.) содержится в соответствующихразделах тендерной документации. 5.11. В раздел "Особые условия" могут включаться другие положенияи требования организатора торгов, которые необходимы для учетаспецифики предмета торгов, но не противоречат действующемузаконодательству. 6. ОФЕРТА 6.1. Оферта должна быть подготовлена и представлена организаторуторгов в соответствии с требованиями и условиями, определенными втендерной документации. Оферты принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конвертесодержится заявка на участие в торгах, копия платежного документа,подтверждающая внесение задатка, обеспечение заявки на участие вторгах в форме гарантии банка (поручительства, залога) и внутреннийконверт. Во внутреннем конверте находится оферта. Внутренний конверт должен быть запечатан оферентом на моментподачи оферты. 6.2. Возможность и параметры отклонения оферты от условий,содержащихся в тендерной документации, должны быть оговорены втендерной документации. 6.3. Оферент имеет право наряду с офертой, составленной всоответствии с условиями, содержащимися в тендерной документации,представить альтернативное предложение. 6.4. Оферент вправе при отсутствии в тендерной документацииуказания на срок действия оферты установить этот срок самостоятельно иуказать его в оферте. 6.5. В случае обращения организатора торгов к оферентам спросьбой продлить срок действия оферты оферент имеет правопересмотреть свое предложение о цене. 6.6. При приемке оферты организатор торгов проверяет наличиенеобходимых документов, за исключением содержащихся в запечатанномконверте, и может отказать в приемке оферты в случае, если офертасоставлена не в соответствии с требованиями, содержащимися в тендернойдокументации, а также в случае, если документы, представленныеоферентом, ненадлежащим образом оформлены. 6.7. Организатор торгов обязан зарегистрировать оферту и другуюдокументацию немедленно после ее представления и приемкиуполномоченным лицом. 6.8. Оференту, представившему оферту, выдается расписка,подтверждающая прием и регистрацию его оферты. 6.9. Оферты, представленные оферентами, хранятся вместе с книгойрегистрации в специальном сейфе под ответственность лица,осуществляющего приемку оферт. Ответственность за сохранностьпредставленной документации несет организатор торгов. 7. ПРОЦЕДУРА ТОРГОВ 7.1. Подрядные торги проводятся по месту нахождения заказчика. Датой открытия торгов является дата рассылки официальныхприглашений участникам (претендентам) торгов. 7.2. Торги должны происходить в день, час и месте, официальнообъявленных заказчиком. 7.3. В случае изменения порядка проведения торгов все лица,которые должны быть извещены об этом, должны быть своевременноуведомлены тем же способом, каким происходило объявление о торгах. 7.4. Все зарегистрированные оферты должны быть доставленысвоевременно на место торгов. 7.5. Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия удостоверяетсяв их сохранности. 7.6. Вскрытие конвертов осуществляется конкурсной комиссией,назначаемой организатором торгов, при наличии полномочного составакомиссии (не менее 3/4 ее состава). 7.7. В торгах могут принимать участие по приглашению организатораторгов эксперты и иные специалисты без права голоса. 7.8. В зависимости от сложности предмета торгов конкурснаякомиссия устанавливает срок рассмотрения оферт, который не может бытьболее б месяцев с момента вскрытия конвертов. 7.9. Срок рассмотрения объявляется на первом заседании по торгамконкурсной комиссии. 7.10. Конкурсная комиссия и организатор торгов в процессе торговимеют право вызывать оферентов для дачи разъяснений, запрашивать у нихи из других источников дополнительные сведения, подтверждения,документы. 7.11. Конкурсная комиссия проверяет соответствие представленныхоферт требованиям, содержащимся в тендерной документации. В случае,если представленная оферта не соответствует требованиям, содержащимсяв тендерной документации, и исправление недостатков меняет предложениеоферента, указанная оферта не подлежит рассмотрению. 7.12. В случае обнаружения конкурсной комиссией недостатков впредставленной документации, не меняющих предложения оферента,организатор торгов вправе требовать от оферентов приведенияпредставленной документации в соответствие с требованиями,предусмотренными в тендерной документации. В случае неприведения оферты в соответствие с требованиями,содержащимися в тендерной документации, в установленный срок указаннаяоферта не подлежит рассмотрению. 7.13. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет оферты дляопределения победителя торгов в соответствии с порядком и критериями,предусмотренными конкурсной документацией. Использование иныхкритериев, помимо предусмотренных конкурсной документацией, недопускается. Оценка оферт может осуществляться на основе балльной системы,разрабатываемой организатором торгов. При определении наиболее предпочтительной оферты организаторторгов вправе учитывать только следующее: цену заявки с учетом преимуществ, установленных в соответствии снастоящим Положением; расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонтпредмета торгов, сроки завершения работ, функциональные характеристикипредмета торгов, порядок и сроки осуществления платежей и условияпредоставления гарантий на предмет торгов. 7.14. Критерии оценки каждого раздела технической части офертыопределяются организатором торгов. В технической части оцениваютсяразделы: сроки и реализация проекта; качество планирования и работ (техническая документация,строительно-монтажные, электротехнические, отделочные работы,технологическое оборудование и др.). Если оферент представил альтернативное предложение, улучшающеепроект, оферта оценивается дополнительными баллами или иными способамив порядке, установленном организатором торгов. 7.15. Оценка коммерческой части оферты проводится исходя изсопоставимости цен по коммерческим условиям. При этом в коммерческойчасти отражаются разделы: общая стоимость строительства с разбивкой повидам работ и удельные стоимостные показатели по всем видам работ иоборудованию. Критерии оценки коммерческой части оферты определяютсяорганизатором торгов. 7.16. В результате рассмотрения предложений оферентов по каждойоферте составляется отчет, в который входят текстовое заключение потехнической и коммерческой частям оферты, а также рекомендацииконкурсной комиссии. Заключение подписывается всеми участникамиконкурсной комиссии и предусматривает выбор двух - трех оферентов,оферты которых являются наиболее приемлемыми для более тщательногоанализа их предложений и выбора из них победителя. 7.17. Информация об итогах оценки оферт не сообщается подрядчикамили иным лицам, официально не имеющим отношения к процедуре оценки исопоставления оферт, за исключением случаев, предусмотренныхзаконодательством и настоящим Положением. Организатор торгов,конкурсная комиссия и привлеченные эксперты несут ответственность заразглашение данной информации в порядке, установленномзаконодательством. 7.18. До подписания контракта рассматриваются все замечанияэкспертов по технической части оферты, и принимаются решения исходя изтребований тендерной документации. 7.19. Оференты не вправе самостоятельно вносить любые изменения всвои оферты в процессе торгов. 7.20. Оферент имеет право в любое время отозвать свою оферту. Приэтом внесенный задаток ему не возвращается. 7.21. Конкурсная комиссия объявляет победителем торгов оферента,предложение которого наиболее полно отвечает всем требованиям,содержащимся в тендерной документации. Выбор победителя определяется критериями, содержащимися втендерной документации. Решение конкурсной комиссии о выборе победителя торговпринимается простым большинством голосов от числа членов,присутствующих на заседании конкурсной комиссии полномочного состава,и протокольно оформляется. В случае равенства голосов принимаетсярешение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии. 7.22. Организатор торгов утверждает результаты торгов и извещаето них участников. 7.23. После принятия решения заказчик незамедлительно (не позднеетрех дней) обязан направить официальное извещение оференту,выигравшему торги. 7.24. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, вкотором содержатся наименование победителя торгов, состав конкурснойкомиссии, результаты голосования, сводная таблица оферт, срокиподписания контракта с победителем торгов. Конкурсная комиссия не обязана мотивировать свой выбор передпретендентом. Протоколы заседаний конкурсной комиссии подписывают председательи секретарь конкурсной комиссии. 7.25. Организатор торгов может принять решение о закрытии торговбез объявления победителя. 7.26. Подрядные торги могут быть объявлены организатором торговнесостоявшимися, если: до момента окончания срока закрытия торгов не поступило ни однойоферты; все представленные оферты не содержат банковских гарантий илидокументов, подтверждающих внесение задатка; представленные оферты не отвечают требованиям экономическойэффективности. Торги также признаются несостоявшимися, если в них принял участиетолько один подрядчик или одна группа лиц. 7.27. В случае, если представленные оферты не соответствуюттендерной документации, торги считаются состоявшимися, но имеющимиотрицательный результат. 7.28. Организатор торгов не принимает претензий оферентов и ненесет имущественной или иной юридической ответственности перед нимипри объявлении торгов несостоявшимися или имеющими отрицательныйрезультат. В этих случаях задаток подлежит возврату оферентам. 7.29. В случае, если самая низкая цена, предложенная оферентами,значительно превышает расчетную цену, определенную экспертами с учетомстатистических и прогнозируемых индексов цен в строительстве,организатор торгов может отклонить все предложения и провестиповторные торги. 8. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 8.1. Протокол о результатах торгов конкурсная комиссияпредставляет организатору торгов в трехдневный срок после принятиясоответствующего решения на утверждение. 8.2. Организатор торгов в недельный срок рассматриваетпредставленные документы и принимает решение об утверждениирезультатов торгов. 8.3. В случае неутверждения результатов торгов мотивированноерешение направляется в конкурсную комиссию. 8.4. Заказчик торгов при рассмотрении протокола о результатахторгов принимает решение по их последствиям. 8.5. Последствиями торгов могут быть следующие действия: подписание протокола между заказчиком и победителем торгов сцелью проведения дальнейших переговоров; подписание контракта между заказчиком и победителем; проведениеповторных торгов. 8.6. Торги считаются завершенными после окончательногоутверждения их результатов заказчиком. 8.7. Если в результате первичных торгов победитель не определенили протокол не утвержден, а также в случае, когда контракт междупобедителем и заказчиком не заключен, заказчик обязан назначитьповторные торги на тот же самый объект с тем же предметом торгов. 8.8. Заказчик публикует информацию о победителе торгов не позднеенедельного срока после подведения их итогов. Данная информациявключает наименование подрядчика - победителя торгов, предмет и ценуконтракта. Информация может не публиковаться в случае, если ценазаключаемого контракта составляет менее 2500 установленных закономразмеров минимальной месячной оплаты труда. 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 9.1. После получения уведомления победитель торгов обязан внестивторой задаток на расчетный счет заказчика в срок, установленныйорганизатором торгов. 9.2. В случае невнесения победителем второго задатка вустановленный организатором торгов срок заказчик может отменитьприсуждение заказа данному победителю, внесенный в этом случае первыйзадаток ему не возвращается. 9.3. После внесения победителем второго задатка между заказчикоми победителем торгов заключается контракт на условиях, содержащихся втендерной документации и оферте победителя торгов. При подписанииконтракта по взаимному согласию в него могут быть внесены и иныеусловия, не изменяющие условия, содержащиеся в тендерной документациии оферте победителя. Контракт должен быть заключен не позднее тридцатидней со дня проведения конкурса в соответствии с требованиями статей528 и 529 Гражданского кодекса Российской Федерации. 9.4. Победитель торгов может отказаться от подписания контракта сзаказчиком, в этом случае внесенные задатки ему не возвращаются. В случае отказа победителя торгов от подписания контракта вустановленные сроки либо непредоставления в установленные конкурснойдокументацией сроки надлежащего обеспечения исполнения обязательств поконтракту заказчик отклоняет подобную заявку и выбирает выигравшуюзаявку из числа остальных действующих заявок. При этом заказчик вправеотклонить все заявки на основании настоящего Положения. 9.5. Заказчик вправе потребовать от подрядчика - победителяторгов повторного подтверждения квалификации в соответствии стребованиями настоящего Положения, независимо от проведенного ранееквалификационного отбора. При неподтверждении подрядчиком своейквалификации его заявка на участие в торгах отклоняется, иустановление выигравшей заявки производится из числа остальныхдействующих заявок в соответствии с настоящим Положением, в этомслучае заказчик вправе отклонить все заявки на основании настоящегоПоложения. 9.6. Перед заключением контракта заказчик направляет извещениеподрядчику, выигравшему торги (конкурс). 9.7. Контракт должен предусматривать право заказчика нарасторжение контракта по его инициативе в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации. В случае расторжения контрактапо инициативе заказчика последний должен возместить подрядчикупонесенные им на момент расторжения контракта затраты по нему, включаяупущенную выгоду. Подрядчику должна быть выплачена контрактнаястоимость предмета (объекта), полностью или частично произведенного всоответствии с контрактом и не имеющего на момент его расторженияспроса на рынке, при этом все предметы должны быть переданы заказчику.В случае, если предметы имеют рыночный спрос, подрядчику должны бытьвозмещены убытки, причиненные в результате их продажи. 9.8. Заказчик не имеет право вести какие-либо переговоры попредмету торгов с участниками торгов или другими лицами с моментаобъявления о проведении торгов до момента заключения контракта. 9.9. Расходы по организации и проведению торгов осуществляются засчет заказчика и относятся на стоимость строительства. В случае отказав связи с чрезвычайными обстоятельствами от строительства объектов,осуществляемого за счет бюджетных средств, расходы на проведениеторгов возмещаются из средств соответствующего бюджета. 9.10. Заключенный государственный контракт с победителем,определенным по результатам подрядных торгов, является основанием дляоткрытия финансирования строительства объектов для государственныхнужд. 10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. Споры о признании торгов недействительными рассматриваютсясудебными органами в порядке, установленном действующимзаконодательством. 10.2. Все участники торгов несут ответственность за соблюдениеустановленных настоящим Положением правил и процедур подготовки ипроведения торгов и за объективность результатов торгов в порядке,установленном действующим законодательством. 10.3. Любой участник, который заявляет, что он понес или можетпонести убытки в результате нарушения требований настоящего Положениязаказчиком, имеет право на обжалование в соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации и иными законодательными актамиРоссийской Федерации и Свердловской области. 10.4. Подрядчик не ограничен в праве непосредственного обращенияв суд. Приложение 1 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХШтамп организации- Председателю_________________________претендента (фамилия, имя, отчество) _____________________________________ (наименование заказчика _____________________________________ и его адрес) 1. Ознакомившись с условиями проведения подрядных торгов,опубликованными ____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование издания и дата публикации)мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание контракта,согласные участвовать в предварительной квалификации на торгах______________________________________________________________________ (наименование объекта и предмета торгов) 2. Просим Вас выслать в наш адрес опросник для заполнения. Вслучае успешного прохождения предварительной квалификации мы готовыприобрести тендерную документацию и участвовать в торгах до ихзавершения.Руководитель_____________________ Приложение 2 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ФОРМА ПРИГЛАШЕНИЯ к участию в предварительной квалификации 1. Заказчик (инвестор)___________________________________________ (наименование)приглашает заинтересованные организации (претендентов) принять участиев предварительной квалификации по реализации _______________________________________________________________________________________________ (наименование объекта (предмета торгов) и его адрес) 2. Вид торгов __________________________________________________ (с предварительной квалификацией, первичные, вторичные, международные и т. п.) 3. Краткая характеристика места строительства________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Ориентировочный объем и сроки выполнения работ______________________________________________________________________________________ 5. Условия выполнения контракта______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Документация на предварительную квалификацию в количестве_____экз. должна не позднее _____________________________________ года (указать дату)поступить в __________________________________________________________ (указать наименование учреждения,______________________________________________________________________ адрес,______________________________________________________________________ телефон, телефакс) 7. В соответствии с результатами предварительногоквалификационного отбора заказчик определяет список претендентов,имеющих право приобретения тендерной документации. При отклонениикого-либо из претендентов заказчик указывает (не указывает) причины______________________________________________________________________ (нужное подчеркнуть) 8. Претенденты, допущенные к разработке предложений (оферт),получают уведомление до _____________________ года. (дата) 9. За необходимой информацией просьба обращаться в ____________________________________________________________________________________(наименование организации-организатора торгов, ее адрес, телефон,телефакс) 10. Отобранные претенденты могут приобрести тендернуюдокументацию по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение: формы для заполнения в _________ экз. на ________ л. Заказчик:______________________________________________ (подпись, должность) МП Приложение 3 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции) осуществляемых за счет средств областного бюджета НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ, КОНСОРЦИУМА --------------------------------------------------------------------- | Реквизиты и показатели | Головная фирма | Филиалы и дочерние | | | | предприятия | |----------------------------+----------------+---------------------| | Адрес | | | |----------------------------+----------------+---------------------| | Телефон | | | |----------------------------+----------------+---------------------| | Телекс | | | |----------------------------+----------------+---------------------| | Телефакс | | | |----------------------------+----------------+---------------------| | Ответственное лицо | | | |----------------------------+----------------+---------------------| | Форма общества | | | |----------------------------+----------------+---------------------| | Годовой оборот при выпол- | | | | нении строительно- | | | | монтажных работ, млн. руб. | | | | (для инофирм в валюте) | | | |----------------------------+----------------+---------------------| | Обменный курс к рублю на | | | | конец года | | | --------------------------------------------------------------------- Руководитель _______________ ____________________ (подпись) (дата) МП Примечание: При консорциуме данная форма заполняется лидером. В разделе "Годовой оборот" приводятся суммарные показатели всех партнерских фирм, включая лидера. Приложение 4 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета СУБПОДРЯДЧИК (один лист по каждому субподрядчику) ----------------------------------------------------------------- | Реквизиты и показатели | Головная фирма | Филиалы и дочерние | | | | предприятия | |------------------------+----------------+---------------------| | Адрес | | | |------------------------+----------------+---------------------| | Телефон | | | |------------------------+----------------+---------------------| | Телекс | | | |------------------------+----------------+---------------------| | Телефакс | | | |------------------------+----------------+---------------------| | Ответственное лицо | | | |------------------------+----------------+---------------------| | Форма общества | | | |------------------------+----------------+---------------------| | Уставной капитал | | | |------------------------+----------------+---------------------| | Сфера деятельности | | | ----------------------------------------------------------------- Руководитель ______________________ ______________ (подпись) (дата) МП Приложение 5 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ОПЫТ РАБОТЫ претендента по самому крупному построенному объекту сопоставимого вида и объем работы в России или за рубежом ------------------------------------------------------------------ | Наименование претендента | | |-----------------------------------+----------------------------| | Наименование объекта | | | (краткое описание) | | |-----------------------------------+----------------------------| | Расположение объекта | | | (страна, место) | | |-----------------------------------+----------------------------| | Заказчик | | | (точный адрес, телефон, телекс, | | | телефакс, ответственное лицо) | | |-----------------------------------+----------------------------| | Начало строительства | | | (месяц/год) | | |-----------------------------------+----------------------------| | Окончание строительства | | | (месяц/год) | | |-----------------------------------+----------------------------| | Стоимость объекта | | |-----------------------------------+----------------------------| | Объем выполненных работ, | | | в том числе собственными силами | | ------------------------------------------------------------------ Руководитель _______________ __________________ (подпись) (дата) МП Приложение 6 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ПЕРЕЧЕНЬ наиболее крупных строительных объектов сопоставимого вида и объем строительства в России и за рубежом за последние 5 лет----------------------------------------------------------------------|NN|Наименование| Общий | в т.ч. | Период |Заказ-|Место|Приме-||пп|построенного| объем | собст- |строительства | чик | |чание || | объекта | стр-ва | венными| год/месяц | | | || | |объекта | силами |--------------| | | || | |млн.руб.| |начало| окон- | | | || | | | | | чание | | | ||--+------------+--------+--------+--------------+------+-----+------|| | | | | | | | ||--+------------+--------+--------+--------------+------+-----+------|| | | | | | | | ||--+------------+--------+--------+--------------+------+-----+------|| | | | | | | | ||--+------------+--------+--------+--------------+------+-----+------|| | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------- Руководитель ________________ _____________ (подпись) (дата) Примечание: При консорциуме приложение 6 заполняется каждым из партнеров. Приложение 7 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОБОРУДОВАНИЕ), ТРАНСПОРТНаименование претендента _____________________________----------------------------------------------------------------------| Наименование |Изготови- |Количе-| Год |Мощность| В распоряжении || строительной |тель, марка| ство, |выпуска| |----------------|| техники | | штук | | |количе-| начало,|| | | | | |ство, | дата || | | | | |штук | ||--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------|| | | | | | | ||--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------|| | | | | | | ||--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------|| | | | | | | ||--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------|| | | | | | | ||--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------|| | | | | | | ||--------------+-----------+-------+-------+--------+-------+--------|| | | | | | | |----------------------------------------------------------------------Руководитель _________________ _________________ (подпись) (дата)Примечание: При консорциуме приложение 7 заполняется каждым из партнеров. Приложение 8 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ Наименование претендента ________________________________________----------------------------------------------------------------------| Вид | Среднее количество в 200 г | Всего || персонала |-------------------------------------+-------------|| |Всего | в т.ч. | Опыт | Знание |199 г|199 г|| | | работа | работы | иност- | | || | | в фирме | за рубежом| ранных | | || | | не менее| | языков | | || | | 5 лет | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Руководящий | | | | | | || персонал в ме- | | | | | | || неджменте | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Начальники | | | | | | || строек | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Инженеры- | | | | | | || проектировщики | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Техники- | | | | | | || проектировщики | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Инженеры автор-| | | | | | || ского надзора | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Начальники уча-| | | | | | || стков | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Главные механи-| | | | | | || ки | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Прорабы | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Механики | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Рабочие строи- | | | | | | || тельных специ- | | | | | | || альностей | | | | | | ||----------------+------+---------+-----------+--------+------+------|| Специалисты по | | | | | | || материально- | | | | | | || техническому | | | | | | || снабжению | | | | | | |---------------------------------------------------------------------- Руководители ____________________ _____________ (подпись) (дата) МП Примечание: При консорциуме приводятся суммарные показатели для всех партнеров. Приложение 9 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕНаименование претендента _______________________________________Правовая форма _________________________________________________ Баланс----------------------------------------------------------------------| Активы |1998г|1999г|2000г| Пассивы |1998г|1999г|2000г||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Основные средства, | | | | Собствен- | | | || в том числе: | | | | ный капи- | | | || | | | | тал, в | | | || | | | | т. ч.: | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Нематериальные | | | | Заявлен- | | | || ценности | | | | ный капи- | | | || | | | | тал | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Земельные участ- | | | | Накопле- | | | || ки, постройки | | | | ния | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Техническое обо- | | | | Балансо- | | | || рудование (стан- | | | | вая при- | | | || ки) | | | | быль | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Производственное | | | | Заемный | | | || оборудование | | | | капитал, | | | || | | | | в т.ч.: | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Капиталовложения | | | | Отчисле- | | | || | | | | ния | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Оборотный капи- | | | | Пенсион- | | | || тал, в том числе: | | | | ный | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Неоплаченное | | | | Дебитор- | | | || строительство | | | | ская за- | | | || | | | | должен- | | | || | | | | ность | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Полученная часть | | | | Из поста- | | | || оплаты | | | | вок и ус- | | | || | | | | луг | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Кредитная задол- | | | | Сроком | | | || женность, прочие | | | | менее 1 | | | || имущественные | | | | года: | | | || ценности | | | | | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Из поставок и ус- | | | | 5 лет | | | || луг | | | | | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Ликвидные средст- | | | | | | | || ва | | | | | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Сумма баланса | | | | Сумма ба- | | | || | | | | ланса | | | |---------------------------------------------------------------------- Расчет прибыли и убытков----------------------------------------------------------------------| Затраты |1998г|1999г|2000г| Прибыль |1998г|1999г|2000г||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Материальные за- | | | | Доходы | | | || траты, в том чис- | | | | оборота: | | | || ле: | | | | | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Затраты на | | | | Увеличе- | | | || персонал | | | | ние и | | | || | | | | уменьше- | | | || | | | | ние запа- | | | || | | | | сов: | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Заработная плата | | | | Другие | | | || | | | | активиро- | | | || | | | | ванные | | | || | | | | работы | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Амортизация | | | | Прочие | | | || | | | | производ- | | | || | | | | ственные | | | || | | | | доходы | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Расходы по коопе- | | | | Доходы от | | | || рации | | | | коопера- | | | || | | | | ции | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Проценты и подоб- | | | | Из объе- | | | || ные расходы | | | | диненных | | | || | | | | предпри- | | | || | | | | ятий | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Налоги | | | | Проценты | | | || | | | | и подоб- | | | || | | | | ные дохо- | | | || | | | | ды | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Прочие производ- | | | | Прочие | | | || ственные расходы | | | | производ- | | | || | | | | ственные | | | || | | | | доходы | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Непредвиденные | | | | Непредви- | | | || расходы | | | | денные | | | || | | | | доходы | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Амортизация обо- | | | | | | | || рудования | | | | | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Сумма затрат | | | | Сумма | | | || | | | | прибыли | | | ||--------------------+-----+-----+-----+-----------+-----+-----+-----|| Балансовая при- | | | | Баланс | | | || быль | | | | убытков | | | |---------------------------------------------------------------------- Нерегулярные дебиторские задолженности ______________________________ (поручительства, гарантии) Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношении банкротства или неплатежеспособности ____________________________________________ Примечание к позициям, требующим пояснения __________________________ Руководитель __________________ __________________ (подпись) (дата) МП Приложение 10 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ______________________________________________________________________ (наименование организации, проводящей торги, адрес, телекс, факс)от имени _____________________________________________________________ (наименование организации инвестора (заказчика)приглашает Вас принять участие в подрядных торгах на _______________________________________________________________________________________ (наименование работ или объекта)в качестве претендента.Место строительства объекта __________________________________________Осмотр площадки может быть произведен с ______________________ 200 г.до______________200 г.Проект разработан_____________________________________________________ (наименование проектной организации)Стартовая стоимость __________________________________________________Работы должны быть начаты ____________________________________________ (срок начала)и закончены __________________________________________________________ (срок окончания) В случае Вашего согласия на участие в торгах Вы можете получитьдва экземпляра тендерной документации после перечисления ____________руб. на расчетный счет. Для участия в торгах необходимо внести задаток в сумме которыйследует перечислить на расчетный счет ______________________________________________________________________________________________________ Заявки принимаются: с _____________ 200 г по______ 200 г. каждыйдень, кроме выходных с ____________ до _____________ часов с ____________ до _____________ часовРуководитель______________________________________ (подпись, фамилия, имя, отчество) Приложение 11 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХШтамп организации- ____________________________претендента (наименование заказчика ____________________________ и его адрес) 1. Изучив тендерную документацию, включая технические икоммерческие условия выполнения работ, мы, нижеподписавшиеся,уполномочены подписать контракт, согласны участвовать в торгах______________________________________________________________________ (наименование объекта и предмета торгов) а) в соответствии с указанными в тендерной документации условиямина сумму ________________________________________ или: б) при принятии наших альтернативных технических и коммерческихпредложений, изложенных в оферте, на сумму ___________________________ 2. В случае, если наше предложение будет признано на торгахпобедителем и после получения Вашего уведомления об этом, принимаемдля себя обязательства: а) выплатить сумму второго задатка, составляющую ______________от суммы подряда (__________________________________________________)в установленный срок; б) приступить к работе по заключению контракта (подписаниюпротокола с целью проведения дальнейших переговоров). 3. Мы согласны соблюдать условия настоящей заявки до___________________________________________________________________________________ (время действия заявки) 4. Для подписания контракта (протокола) подряда настоящая заявкас Вашим письменным уведомлением будет считаться имеющей силу Договорамежду нами.Руководитель___________________________________________ (подпись фамилия, имя, отчество)МП Приложение 12 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО____________________________________, именуемый в дальнейшем "Гарант", (наименование банка)свидетельствует о том, что___________________________________________ (наименование подрядчика (оферента)именуемый в дальнейшем "Подрядчик", при изменении своих предложений втечение срока, указанного в тендерной документации или предложенногосамим Подрядчиком, а также при отказе от выполнения подряда,полученного в результате победы на торгах на объект инвестиций_____________________________________________________________________, (наименование объекта)проводимых ___________________________________________________________ (наименование инвестора (заказчика)именуемого в дальнейшем "Заказчик", по адресу ________________________ (адрес инвестора)______________________________________________________, выплатит суммузадатка, составляющую __________________________ от суммы выдаваемогоподряда, из средств Подрядчика, имеющихся на его расчетном счете _________________________________________________________________________ в (реквизиты банка)в течение __________ дней со дня объявления Инвестору о вышеупомянутыхрешениях. В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой, Гарантобязуется внести ее в полном размере Инвестору с последующимпредставлением к оплате Подрядчику на взаимоприемлемых договорныхусловиях. Подписи сторон:со стороны Гаранта со стороны Подрядчика_________________________________ _________________________________(Ф. И. О. и подпись руководителя) (Ф. И. О. и подпись руководителя)Дата______________________ Дата________________________МП Приложение 13 к Положению о порядке проведения подрядных торгов для реализации капитального строительства (реконструкции), осуществляемых за счет средств областного бюджета ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ победителя торгов и приглашение его для проведения переговоров____________________________ ________________________________(штамп организации-заказчика) (наименование организации -____________________________ ________________________________ победителя торгов)_____________________________________________________________________ (наименование заказчика)уведомляет Вас о том, что на подрядных торгах по_____________________________________________________________________ (наименование объекта и предмет торгов)признан победителем__________________________________________________ (наименование организации,______________________________________________________________________ признанной победителем торгов) Стоимость работ подряда принята в сумме ________________ Направляю Вам утвержденное решение конкурсной комиссии от _______200 г и прошу Вас прибыть ____________________________ для проведения (дата)переговоров и оформления контракта на выполнение подряда. При этом напоминаю Вам о том, что в соответствии с действующимПоложением победитель торгов обязан к указанному сроку внести второйзадаток на расчетный счет ____________________________________________ (номер расчетного счета заказчика______________________________________ в сумме _______________________ и реквизиты банка)Приложение: текст на _________ л. в __________ экз.Руководитель____________________________________________ (подпись) УТВЕРЖДЕН Постановлением Губернатора Кировской области от 01.08.2000 N 309 СПИСОК представителей администрации области для включения в состав конкурсной комиссии по организации и проведению подрядных торговБОГОМОЛОВ - заместитель главы департамента строи-Владимир Михайлович тельства администрации области, сопредседатель комиссии Члены комиссии:ТАРАСОВ - главный специалист департамента строи-Владимир Иванович тельства администрации областиГОРОДЕЦКИЙ - заместитель начальника главного управ-Валерий Алексеевич ления архитектуры и градостроительства администрации областиБОБРЫШЕВА - начальник отдела по эмиссии ценныхЛюдмила Алексеевна бумаг финансового управления Кировской областиМАШКОВЦЕВА - консультант отдела товарных рынков иТамара Николаевна организации конкурсных торгов департамента экономики администрации областиЗНАМЕНСКАЯ - заместитель председателя комитетаТатьяна Васильевна ценовой политики администрации областиФОМИНЫХ - начальник инспекции Госархстройнадзора.Анатолий Максимович заместитель начальника главного управле- ния архитектуры и градостроительства администрации областиМУШКОВА - начальник бюро государственнойСветлана Николаевна вневедомственной экспертизы при адми- нистрации области