Постановление от 07.08.2012 г № 165/453

О распределении субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в 2012 — 2013 годах


В соответствии с Законом Кировской области от 01.12.2011 N 91-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с изменениями, внесенными Законами Кировской области от 11.03.2012 N 120-ЗО, от 03.07.2012 N 165-ЗО, от 01.11.2012 N 206-ЗО), Законом Кировской области от 05.12.2012 N 226-ЗО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439 "Об областной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 24.11.2011 N 129/604, от 10.04.2012 N 147/190, от 26.06.2012 N 158/373, от 25.09.2012 N 172/560, от 28.11.2012 N 183/727) Правительство Кировской области постановляет:
1.Утвердить распределение субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов на 2012 - 2013 годы. Прилагается.
2.Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 - 2013 годах. Прилагается.
3.Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов. Прилагается.
4.Утвердить Порядок проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов. Прилагается.
5.Департаменту информационной работы Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Горсткина А.П.
7.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2012 - 2013 ГОДЫ
N п/п Наименование муниципального образования Размер субсидии из областного бюджета на 2012 год, рублей Размер субсидии из областного бюджета на 2013 год, рублей
1 2 3 4
1. Муниципальное образование Аджимское сельское поселение Малмыжского района Кировской области 1 332 826,00 0,00
2. Муниципальное образование Аркульское городское поселение Нолинского района Кировской области 0,00 830 149,90
3. Муниципальное образование Афанасьевское городское поселение Афанасьевского района Кировской области 269 554,00 4 669 918,24
4. Муниципальное образование Биртяевское сельское поселение Котельничского района Кировской области 910 719,00 4 345 388,00
5. Муниципальное образование Богородское городское поселение Богородского района Кировской области 137 000,00 1 250 193,00
6. Муниципальное образование Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 756 012,00 0,00
7. Муниципальное образование Верхошижемское городское поселение Верхошижемского района Кировской области 0,00 517 680,00
8. Муниципальное образование Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области 866 738,00 0,00
9. Муниципальное образование Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области 0,00 877 769,00
10. Муниципальное образование "Город Киров" 23 401 588,43 21 880 143,72
11. Городской округ город Котельнич Кировской области 1 968 480,00 518 886,00
12. Муниципальное образование Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области 1 138 818,00 934 329,00
13. Муниципальное образование Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области 35 370,00 511 733,00
14. Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области 386 967,00 0,00
15. Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 523 440,00 2 964 346,70
16. Муниципальное образование Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 308 218,00 0,00
17. Муниципальное образование Косинское городское поселение Зуевского района Кировской области 719 706,24 0,00
18. Муниципальное образование Краснополянское городское поселение Вятскополянского района Кировской области 1 312 522,00 0,00
19. Муниципальное образование Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 779 606,00 0,00
20. Муниципальное образование Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области 2 020 954,00 734 830,00
21. Муниципальное образование Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области 1 144 159,00 207 039,00
22. Муниципальное образование Макарьевское сельское поселение Котельничского района Кировской области 809 472,00 0,00
23. Муниципальное образование Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области 2 408 464,00 40 312,00
24. Муниципальное образование Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области 388 800,00 0,00
25. Муниципальное образование Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 449 416,00 0,00
26. Муниципальное образование Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области 1 988 016,00 489 198,20
27. Муниципальное образование "Мурыгинское городское поселение" Юрьянского района Кировской области 1 473 500,00 0,00
28. Муниципальное образование Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области 2 062 442,14 265 844,03
29. Муниципальное образование Октябрьское сельское поселение Мурашинского района Кировской области 537 016,00 0,00
30. Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области 8 620 422,00 5 105 734,60
31. Муниципальное образование Опаринский муниципальный район Кировской области 2 900 072,00 1 590 972,00
32. Муниципальное образование Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области 406 901,00 1 194 429,00
33. Муниципальное образование Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области 127 360,00 0,00
34. Муниципальное образование Подгорцевское сельское поселение Юрьянского района Кировской области 698 000,00 0,00
35. Муниципальное образование Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области 0,00 727 650,00
36. Муниципальное образование Поломское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 181 776,00 0,00
37. Муниципальное образование Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 488 335,00 0,00
38. Муниципальное образование Санчурское городское поселение Санчурского района Кировской области 0,00 474 000,00
39. Муниципальное образование Свечинское городское поселение Свечинского района Кировской области 0,00 1 968 782,00
40. Муниципальное образование Селезеневское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 721 931,00 0,00
41. Муниципальное образование Слободской муниципальный район Кировской области 5 902 887,00 6 466 602,00
42. Муниципальное образование Советское городское поселение Советского района Кировской области 1 792 603,00 3 567 405,00
43. Муниципальное образование Сосновское городское поселение Вятскополянского района Кировской области 0,00 2 186 184,00
44. Муниципальное образование Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области 0,00 1 628 404,00
45. Сунский муниципальный район Кировской области 684 000,00 251 090,00
46. Муниципальное образование Унинское городское поселение Унинского района Кировской области 54 277,00 788 875,24
47. Муниципальное образование Уржумский муниципальный район Кировской области 9 175 044,00 8 105 752,00
48. Муниципальное образование Фаленское городское поселение Фаленского района Кировской области 2 622 656,00 620 114,00
49. Муниципальное образование Фатеевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 454 645,00 0,00
50. Муниципальное образование Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 405 286,00 0,00
51. Муниципальное образование Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 731 136,00 0,00
52. Муниципальное образование Чувашевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области 562 251,00 0,00
53. Муниципальное образование Юрьянское городское поселение Юрьянского района Кировской области 1 240 614,19 677 872,80
Итого 85 900 000,00 76 391 626,43

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ
В 2012 - 2013 ГОДАХ
N п/п Адрес многоквартирного дома Вид ремонта Стоимость капитального ремонта и (или) реконструкции, рублей
всего в том числе за счет средств
областного бюджета местного бюджета собственников помещений в многоквартирном доме
1 2 3 4 5 6 7
Итого по муниципальному образованию Аджимское сельское поселение Малмыжского района Кировской области X 1 851 155,00 1 332 826,00 333 210,00 185 119,00
1. Дер. Исаково, ул. Спортивная, д. 8 ремонт крыши, ремонт фасада 345 141,00 248 500,00 62 126,00 34 515,00
2. С. Аджим, ул. Советская, д. 4 ремонт крыши 161 550,00 116 316,00 29 079,00 16 155,00
3. С. Аджим, ул. Молодежная, д. 29 ремонт крыши, ремонт фасада 232 915,00 167 698,00 41 925,00 23 292,00
4. С. Аджим, ул. Молодежная, д. 24 ремонт крыши, ремонт фасада 219 486,00 158 029,00 39 508,00 21 949,00
5. С. Аджим, ул. Молодежная, д. 5 ремонт крыши, ремонт фасада 264 643,00 190 542,00 47 636,00 26 465,00
6. С. Аджим, ул. Молодежная, д. 6 ремонт крыши, ремонт фасада 274 028,00 197 300,00 49 325,00 27 403,00
7. С. Аджим, ул. Советская, д. 31 ремонт крыши, ремонт фасада 353 392,00 254 441,00 63 611,00 35 340,00
Итого по муниципальному образованию Афанасьевское городское поселение Афанасьевского района Кировской области X 7 095 945,10 4 939 472,24 1 234 870,80 921 602,06
8. Пгт Афанасьево, ул. Дзержинского, д. 7, корп. а ремонт и утепление фасада, проектные работы 139 117,61 93 486,79 23 371,83 22 258,99
9. Пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 58, корп. а ремонт крыши, ремонт фундамента, проектные работы 192 280,46 129 212,22 32 303,19 30 765,05
10. Пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 60 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 178 804,58 120 156,44 30 039,24 28 608,90
11. Пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 64 ремонт крыши, проектные работы 192 123,57 129 106,80 32 276,83 30 739,94
12. Пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 66 ремонт крыши, проектные работы 185 276,26 124 505,40 31 126,49 29 644,37
13. Пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 72 ремонт и утепление фасада, ремонт крыши, проектные работы 204 137,35 137 180,06 34 295,15 32 662,14
14. Пгт Афанасьево, ул. Первомайская, д. 24, корп. а ремонт и утепление фасада, проектные работы 48 914,16 32 870,06 8 217,66 7 826,44
15. Пгт Афанасьево, ул. Строителей, д. 1 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проектные работы 2 991 323,61 2 153 752,99 538 438,25 299 132,37
16. Пгт Афанасьево, ул. Трушниковы, д. 3, корп. а ремонт крыши, проектные работы 200 813,54 134 946,45 33 736,75 32 130,34
17. Пгт Афанасьево, ул. Чапаева, д. 54 ремонт крыши, проектные работы 166 174,51 119 645,37 29 911,61 16 617,53
18. Пгт Афанасьево, ул. Чапаева, д. 56 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проектные работы 210 632,06 151 654,80 37 913,97 21 063,29
19. Пгт Афанасьево, ул. Чапаева, д. 58 ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, проектные работы 194 398,57 139 966,43 34 992,11 19 440,03
20. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 22 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 450 180,83 302 522,54 75 630,03 72 028,26
21. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 26 ремонт кровли, ремонт и утепление фасада, проектные работы 168 879,59 113 486,84 28 371,85 27 020,90
22. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 28 ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, проектные работы 191 293,51 128 549,00 32 137,38 30 607,13
23. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 32 ремонт крыши, ремонт фундамента, проектные работы 176 762,61 118 784,23 29 696,19 28 282,19
24. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 34 ремонт крыши, проектные работы 168 380,81 113 151,66 28 288,05 26 941,10
25. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 36 ремонт крыши, ремонт фундамента, проектные работы 224 393,85 150 792,42 37 698,24 35 903,19
26. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 38 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 187 417,75 125 944,48 31 486,26 29 987,01
27. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 42 ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт фундамента, проектные работы 206 661,18 138 876,07 34 719,16 33 065,95
28. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 44 ремонт крыши, проектные работы 192 359,93 129 265,63 32 316,54 30 777,76
29. Пгт Афанасьево, ул. Южная, д. 46 ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт и утепление фасада, проектные работы 225 618,76 151 615,56 37 904,02 36 099,18
Итого по муниципальному образованию Биртяевское сельское поселение Котельничского района Кировской области X 5 867 702,00 4 107 388,00 1 173 541,00 586 773,00
30. Пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 12 ремонт крыши, проектные работы 754 900,00 528 430,00 150 980,00 75 490,00
31. Пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 13 ремонт крыши, проектные работы 539 490,00 377 643,00 107 898,00 53 949,00
32. Пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 14 ремонт крыши, проектные работы 432 422,00 302 694,00 86 485,00 43 243,00
33. Пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 19 ремонт крыши, проектные работы 565 657,00 395 960,00 113 131,00 56 566,00
34. Пос. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 23 ремонт внутридомовых инженерных систем отопления 447 447,00 313 213,00 89 489,00 44 745,00
35. Пос. Ленинская Искра, ул. Ронжина, д. 6 ремонт крыши 1 005 005,00 703 503 201 001 100 501
36. Пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 4 ремонт крыши, ремонт фасада 484 000,00 338 800,00 96 800,00 48 400,00
37. Пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 8 ремонт крыши, ремонт фасада 484 000,00 338 800,00 96 800,00 48 400,00
38. Пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 14 ремонт крыши 226 920,00 158 844,00 45 384,00 22 692,00
39. Пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 16 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета потребления тепловой энергии 927 861,00 649 501,00 185 573,00 92 787,00
Итого по муниципальному образованию Богородское городское поселение Богородского района Кировской области X 1 736 380,00 1 250 193,00 312 549,00 173 638,00
40. Пгт Богородское, ул. Коммуны, д. 10 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения 1 736 380,00 1 250 193,00 312 549,00 173 638,00
Итого по муниципальному образованию Бурмакинское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 1 082 644,00 756 011,00 189 003,00 137 630,00
41. С. Бурмакино, ул. Школьная, д. 3 ремонт крыши 247 817,00 178 428,00 44 607,00 24 782,00
42. С. Бурмакино, ул. Школьная, д. 5 ремонт крыши 247 522,00 178 216,00 44 554,00 24 752,00
43. С. Бурмакино, ул. Школьная, д. 8 ремонт крыши 587 305,00 399 367,00 99 842,00 88 096,00
Итого по муниципальному образованию Верхошижемское городское поселение Верхошижемского района Кировской области X 726 932,00 517 680,00 137 352,00 71 900,00
44. Пгт Верхошижемье, ул. Комсомольская, д. 14 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, установка общедомового прибора учета потребления холодной воды, ремонт фасада, проектные работы 726 932,00 517 680,00 137 352,00 71 900,00
Итого по муниципальному образованию Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области X 1 203 811,00 866 738,00 216 688,00 120 385,00
45. Пгт Восточный, ул. Азина, д. 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 261 390,00 188 200,00 47 050,00 26 140,00
46. Пгт Восточный, ул. Снежная, д. 8 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 200 302,00 144 216,00 36 055,00 20 031,00
47. Пгт Восточный, ул. 30-летия Победы, д. 9 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 243 674,00 175 444,00 43 862,00 24 368,00
48. Пгт Восточный, ул. 30-летия Победы, д. 11 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 251 121,00 180 806,00 45 202,00 25 113,00
49. Пгт Восточный, ул. 30-летия Победы, д. 13 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 247 324,00 178 072,00 44 519,00 24 733,00
Итого по муниципальному образованию "Город Киров" X 43 843 879,83 24 971 120,27 6 242 820,58 12 629 938,98
50. Г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Индустриальная, д. 8б ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 429 183,00 240 342,00 60 086,00 128 755,00
51. Г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Мира, д. 3а ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 368 148,00 206 163,00 51 541,00 110 444,00
52. Г. Киров, микрорайон Радужный, проспект Строителей, д. 2а ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 392 488,00 219 793,00 54 949,00 117 746,00
53. Г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 3а модернизация системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 422 120,00 236 387,00 59 097,00 126 636,00
54. Г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 5 модернизация системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 448 398,00 251 103,00 62 776,00 134 519,00
55. Г. Киров, микрорайон Радужный, проспект Строителей, д. 8 модернизация системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 407 518,00 228 210,00 57 053,00 122 255,00
56. Г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Индустриальная, д. 4 ремонт крыши, проектные работы 565 222,00 316 524,00 79 131,00 169 567,00
57. Г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 13б ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 398 024,00 222 893,00 55 724,00 119 407,00
58. Г. Киров, микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 11 ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 384 891,00 215 539,00 53 885,00 115 467,00
59. Г. Киров, микрорайон Радужный, проспект Строителей, д. 3а ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 293 833,00 164 546,00 41 137,00 88 150,00
60. Г. Киров, ул. Шинников, д. 13 ремонт крыши, проектные работы 595 266,00 428 591,00 107 148,00 59 527,00
61. Г. Киров, ул. Широнинцев, д. 18 ремонт крыши, проектные работы 600 353,00 432 253,00 108 064,00 60 036,00
62. Г. Киров, ул. Цеховая, д. 13 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 478 449,00 306 207,00 76 552,00 95 690,00
63. Г. Киров, ул. Энгельса, д. 43б ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проектные работы 369 645,00 177 429,00 44 358,00 147 858,00
64. Г. Киров, ул. Циолковского, д. 4 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 191 875,00 92 100,00 23 025,00 76 750,00
65. Г. Киров, ул. Набережная Грина, д. 21 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, проектные работы 123 315,00 68 069,00 17 018,00 38 228,00
66. Г. Киров, ул. Пролетарская, д. 14а ремонт крыши, проектные работы 588 057,00 423 400,00 105 851,00 58 806,00
67. Г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 10а ремонт крыши, проектные работы 160 124,00 62 768,00 15 692,00 81 664,00
68. Г. Киров, ул. Степана Халтурина, д. 20 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 734 951,00 493 886,00 123 472,00 117 593,00
69. Г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 47 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, проектные работы 306 290,00 169 072,00 42 268,00 94 950,00
70. Г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 30 ремонт крыши, проектные работы 1 365 124,00 982 888,00 245 723,00 136 513,00
71. Г. Киров, ул. Свободы, д. 105 ремонт фасада, проектные работы 262 319,00 188 869,00 47 218,00 26 232,00
72. Г. Киров, ул. Урицкого, д. 16а ремонт крыши, проектные работы 205 594,00 80 592,00 20 149,00 104 853,00
73. Г. Киров, ул. Советская, д. 22 ремонт крыши, проектные работы 765 331,00 551 037,00 137 760,00 76 534,00
74. Г. Киров, ул. Свободы, д. 54а ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 3 306 693,00 2 380 816,00 595 206,00 330 671,00
75. Г. Киров, микрорайон Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 67 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 2 736 863,00 1 313 693,00 328 424,00 1 094 746,00
76. Г. Киров, Нововятский район, ул. Опарина, д. 28 ремонт крыши, проектные работы 611 041,00 342 182,00 85 546,00 183 313,00
77. Г. Киров, Нововятский район, станция Поздино, д. 24 ремонт крыши, проектные работы 540 129,00 211 730,00 52 933,00 275 466,00
78. Г. Киров, Нововятский район, ул. Проектная, д. 31 ремонт крыши, проектные работы 906 418,00 500 342,00 125 086,00 280 990,00
79. Г. Киров, Нововятский район, ул. Опарина, д. 5 ремонт крыши, проектные работы 1 782 282,00 983 819,00 245 955,00 552 508,00
80. Г. Киров, Нововятский район, пер. Парковый, д. 3 ремонт крыши, проектные работы 351 364,00 193 952,00 48 489,00 108 923,00
81. Г. Киров, Нововятский район, станция Поздино, д. 14 ремонт крыши, проектные работы 422 655,00 233 304,00 58 327,00 131 024,00
82. Г. Киров, Нововятский район, ул. Мопра, д. 10 ремонт крыши, проектные работы 455 144,00 251 239,00 62 810,00 141 095,00
83. Г. Киров, Нововятский район, ул. Мопра, д. 9 ремонт крыши, проектные работы 539 675,00 297 899,00 74 476,00 167 300,00
84. Г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 11в ремонт крыши, проектные работы 1 262 772,00 697 049,00 174 263,00 391 460,00
85. Г. Киров, Нововятский район, ул. Молодой Гвардии, д. 8 ремонт крыши, проектные работы 1 302 442,00 510 556,00 127 640,00 664 246,00
86. Г. Киров, ул. Производственная, д. 7 ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, проектные работы 1 561 254,00 1 124 100,00 281 026,00 156 128,00
87. Г. Киров, ул. Цеховая, д. 10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 1 015 208,00 397 959,00 99 491,00 517 758,00
88. Г. Киров, ул. Горького, д. 4 ремонт водо-водяного подогревателя, проектные работы 145 016,00 56 845,00 14 212,00 73 959,00
89. Г. Киров, ул. Дерендяева, д. 15 ремонт крыши, проектные работы 280 414,00 89 731,00 22 434,00 168 249,00
90. Г. Киров, ул. Горбуновой, д. 12 ремонт крыши, проектные работы 565 447,00 379 980,00 94 995,00 90 472,00
91. Г. Киров, ул. Шинников, д. 39 ремонт крыши, проектные работы 565 611,00 221 719,00 55 430,00 288 462,00
92. Г. Киров, ул. Металлургов, д. 5 ремонт крыши, проектные работы 360 428,00 198 956,00 49 739,00 111 733,00
93. Г. Киров, ул. Монтажников, д. 36 ремонт крыши, проектные работы 1 192 584,00 467 492,00 116 874,00 608 218,00
94. Г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 74 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, проектные работы 805 971,00 580 294,00 145 077,00 80 600,00
95. Г. Киров, ул. Захватаева, д. 19 ремонт крыши, проектные работы 1 013 187,00 397 168,00 99 293,00 516 726,00
96. Г. Киров, ул. Свердлова, д. 9б ремонт крыши, проектные работы 982 966,00 511 141,00 127 786,00 344 039,00
97. Г. Киров, ул. Уральская, д. 8 ремонт крыши, проектные работы 789 130,00 467 164,00 116 792,00 205 174,00
98. Г. Киров, ул. Монтажников, д. 34 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы 1 568 373,00 878 288,00 219 573,00 470 512,00
99. Г. Киров, проспект Строителей, д. 50/2 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 964 073,00 385 628,00 96 408,00 482 037,00
100. Г. Киров, ул. Сурикова, д. 32 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проектные работы 83 891,00 40 267,00 10 067,00 33 557,00
101. Г. Киров, ул. Тургенева, д. 3 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, установка прибора учета потребления тепловой энергии, проектные работы 665 953,00 372 933,00 93 234,00 199 786,00
102. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Павла Садакова, д. 23 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 741 522,00 444 913,00 111 228,00 185 381,00
103. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Павла Садакова, д. 25 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 854 310,86 512 586,51 128 146,63 213 577,72
104. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 1 ремонт фасада, проектные работы 148 103,50 88 862,10 22 215,52 37 025,88
105. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 3 ремонт фасада, проектные работы 164 182,00 98 508,00 24 628,00 41 046,00
106. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 4 ремонт фасада, проектные работы 205 588,10 123 352,85 30 838,22 51 397,03
107. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 6 ремонт фасада, проектные работы 228 384,00 137 030,00 34 258,00 57 096,00
108. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 7 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 1 037 736,91 622 642,14 155 660,54 259 434,23
109. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 8 ремонт фасада, проектные работы 224 340,00 134 604,00 33 651,00 56 085,00
110. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Центральная, д. 12 ремонт фасада, проектные работы 224 340,00 134 604,00 33 651,00 56 085,00
111. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 2 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 1 266 440,60 759 864,36 189 966,09 316 610,15
112. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 4 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 434 272,00 260 555,00 65 139,00 108 578,00
113. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 6 ремонт фасада, проектные работы 152 537,00 91 521,00 22 881,00 38 135,00
114. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 8 ремонт фасада, проектные работы 152 543,00 91 525,00 22 882,00 38 136,00
115. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 5 ремонт фасада, проектные работы 104 002,00 62 400,00 15 601,00 26 001,00
116. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 7 ремонт фасада, проектные работы 101 783,86 61 070,31 15 267,58 25 445,97
117. Г. Киров, пос. Дороничи, ул. Мира, д. 17 ремонт фасада, проектные работы 170 292,00 102 175,00 25 544,00 42 573,00
Итого по муниципальному образованию городской округ город Котельнич Кировской области X 2 641 649,00 1 898 903,00 478 552,00 264 194,00
118. Г. Котельнич, ул. Горького, д. 2 ремонт крыши 828 722,00 596 602,00 149 220,00 82 900,00
119. Г. Котельнич, ул. Прудная, д. 35 ремонт крыши 746 186,00 537 253,00 134 314,00 74 619,00
120. Г. Котельнич, ул. Шмидта, д. 29 ремонт крыши 1 066 741,00 765 048,00 195 018,00 106 675,00
Итого по муниципальному образованию Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области X 1 898 029,00 1 138 818,00 284 704,00 474 507,00
121. Пгт Демьяново, ул. Советская, д. 35 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 207 552,00 124 532,00 31 132,00 51 888,00
122. Пгт Демьяново, ул. Советская, д. 35а ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 71 260,00 42 756,00 10 689,00 17 815,00
123. Пгт Демьяново, ул. Энергетиков, д. 1 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и теплоснабжения 1 619 217,00 971 530,00 242 883,00 404 804,00
Итого по муниципальному образованию Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области X 760 000,0 547 000,0 137 000,0 76 000,0
124. Пос. Дубровка, ул. Солнечная, д. 1 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и теплоснабжения, проектные работы 760 000,00 547 000,00 137 000,00 76 000,00
Итого по муниципальному образованию Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области X 537 456,00 386 967,00 96 743,00 53 746,00
125. Пгт Кильмезь, ул. Колхозная, д. 54 ремонт крыши 207 707,00 149 548,00 37 388,00 20 771,00
126. Пгт Кильмезь, ул. Советская, д. 62 ремонт крыши 329 749,00 237 419,00 59 355,00 32 975,00
Итого по муниципальному образованию Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области X 567 573,00 408 634,00 102 175,00 56 764,00
127. Дер. Шутовщина, переулок Зеленый, д. 1 ремонт крыши, проектные работы 567 573,00 408 634,00 102 175,00 56 764,00
Итого по муниципальному образованию Коныпское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 469 844,00 308 218,00 77 054,00 84 572,00
128. Дер. Малый Конып, ул. Новая, д. 13 ремонт крыши 234 922,00 154 109,00 38 527,00 42 286,00
129. Дер. Малый Конып, ул. Новая, д. 16 ремонт крыши 234 922,00 154 109,00 38 527,00 42 286,00
Муниципальное образование Косинское городское поселение Зуевского района Кировской области X 999 592,00 719 706,24 179 926,56 99 959,20
130. Пос. Косино, ул. Ленина, д. 12 ремонт крыши 999 592,00 719 706,24 179 926,56 99 959,20
Итого по муниципальному образованию Краснополянское городское поселение Вятскополянского района Кировской области X 1 822 948,22 1 312 522,00 328 131,32 182 294,90
131. Пгт Красная Поляна, ул. Комсомольская, д. 1, корпус А ремонт крыши, проектные работы 805 143,45 579 703,00 144 926,10 80 514,35
132. Пгт Красная Поляна, ул. Советская, д. 2 ремонт крыши, проектные работы 527 553,25 379 838,00 94 959,90 52 755,35
133. Пгт Красная Поляна, ул. Центральная, д. 4 ремонт крыши, проектные работы 490 251,52 352 981,00 88 245,32 49 025,20
Итого по муниципальному образованию Кстининское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 1 082 786,65 779 605,90 194 902,00 108 278,75
134. С. Кстинино, ул. Профсоюзная, д. 9 ремонт крыши 1 082 786,65 779 605,90 194 902,00 108 278,75
Итого по муниципальному образованию Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области X 2 811 923,00 2 024 583,00 506 146,00 281 194,00
135. Пгт Лебяжье, ул. Комарова, д. 14, корпус А ремонт и утепление фасада, реконструкция внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения 1 739 182,00 1 252 210,00 313 053,00 173 919,00
136. Пгт Лебяжье, ул. Комарова, д. 8 ремонт и утепление фасада 1 072 741,00 772 373,00 193 093,00 107 275,00
Итого по муниципальному образованию Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области X 1 451 169,00 1 044 169,00 261 500,00 145 500,00
137. Пгт Ленинское, ул. Фрунзе, д. 22 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и электроснабжения 1 451 169,00 1 044 169,00 261 500,00 145 500,00
Итого по муниципальному образованию Макарьевское сельское поселение Котельничского района Кировской области X 1 138 208,00 808 574,00 209 767,00 119 867,00
138. С. Макарье, ул. Ленина, д. 5 реконструкция крыши 1 138 208,00 808 574,00 209 767,00 119 867,00
Итого по муниципальному образованию Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области X 3 685 902,00 2 408 464,00 602 122,00 675 316,00
139. Г. Малмыж, ул. Володарского, д. 22 ремонт крыши 355 820,00 224 877,00 56 220,00 74 723,00
140. Г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 4 ремонт крыши 567 350,00 358 564,00 89 642,00 119 144,00
141. Г. Малмыж, ул. Горная, д. 25 ремонт крыши 626 803,00 421 211,00 105 303,00 100 289,00
142. Г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 14 ремонт крыши, ремонт фасада 162 278,00 116 840,00 29 210,00 16 228,00
143. Г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 65 ремонт крыши, ремонт фасада 518 539,00 327 716,00 81 929,00 108 894,00
144. Г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 4 ремонт крыши, ремонт фасада 499 517,00 315 694,00 78 924,00 104 899,00
145. Г. Малмыж, ул. Пионерская, д. 9 ремонт крыши 446 445,00 282 152,00 70 539,00 93 754,00
146. Г. Малмыж, ул. Островского, д. 35 ремонт крыши 150 586,00 108 421,00 27 106,00 15 059,00
147. Г. Малмыж, ул. Фрунзе, д. 18 ремонт крыши 58 806,00 37 164,00 9 292,00 12 350,00
148. Г. Малмыж, ул. Чернышевского, д. 14 ремонт крыши 299 758,00 215 825,00 53 957,00 29 976,00
Итого по муниципальному образованию Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области X 540 000,00 388 800,00 97 200,00 54 000,00
149. Пгт Мирный, ул. С. Халтурина, д. 40 ремонт крыши, проектные работы 540 000,00 388 800,00 97 200,00 54 000,00
Итого по муниципальному образованию Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 780 350,00 449 416,00 112 354,00 218 580,00
150. С. Каринка, ул. Новая, д. 6 ремонт крыши 310 506,00 186 303,00 46 576,00 77 627,00
151. С. Каринка, ул. Новая, д. 7 ремонт крыши 469 844,00 263 113,00 65 778,00 140 953,00
Итого по муниципальному образованию Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области X 2 761 137,00 1 988 016,00 497 006,00 276 115,00
152. Г. Мураши, ул. Карла Маркса, д. 20 ремонт крыши 738 297,00 531 573,00 132 894,00 73 830,00
153. Г. Мураши, ул. Пионерская, д. 24 ремонт крыши 911 338,00 656 163,00 164 041,00 91 134,00
154. Г. Мураши, ул. Халтурина, д. 22 ремонт крыши 1 111 502,00 800 280,00 200 071,00 111 151,00
Итого по муниципальному образованию "Мурыгинское городское поселение" Юрьянского района Кировской области X 2 105 000,00 1 473 500,00 421 000,00 210 500,00
155. Пгт Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д. 1 ремонт крыши, утепление чердачных перекрытий, установка общедомовых приборов учета потребления горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 1 295 000,00 906 500,00 259 000,00 129 500,00
156. Пгт Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д. 1а ремонт крыши, ремонт фасада, утепление чердачных перекрытий, установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, проектные работы 445 000,00 311 500,00 89 000,00 44 500,00
157. Пгт Мурыгино, ул. Мопра, д. 62 ремонт крыши, утепление чердачных перекрытий, установка общедомовых приборов учета потребления холодного водоснабжения, проектные работы 365 000,00 255 500,00 73 000,00 36 500,00
Итого по муниципальному образованию Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области X 3 186 742,00 2 062 442,14 515 610,55 608 689,31
158. Г. Нолинск, пер. Яранский, д. 2 ремонт крыши, проектные работы 149 001,00 94 168,63 23 542,16 31 290,21
159. Г. Нолинск, пер. Яранский, д. 5 ремонт крыши, проектные работы 339 242,00 214 400,94 53 600,24 71 240,82
160. Г. Нолинск, ул. Б. Чиркова, д. 4 ремонт крыши, проектные работы 172 799,00 124 415,28 31 103,82 17 279,90
161. Г. Нолинск, ул. Б. Чиркова, д. 6 ремонт крыши, проектные работы 172 799,00 124 415,28 31 103,82 17 279,90
162. Г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 57 ремонт крыши, проектные работы 484 185,00 306 004,92 76 501,23 101 678,85
163. Г. Нолинск, ул. Ленина, д. 15 ремонт крыши, проектные работы 204 643,00 147 342,96 36 835,74 20 464,30
164. Г. Нолинск, ул. Октябрьская, д. 27 ремонт крыши, проектные работы 366 791,00 231 811,91 57 952,98 77 026,11
165. Г. Нолинск, ул. Спартака, д. 10 ремонт крыши, проектные работы 385 576,00 243 684,03 60 921,01 80 970,96
166. Г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 45 ремонт крыши, проектные работы 911 706,00 576 198,19 144 049,55 191 458,26
Итого по муниципальному образованию Октябрьское сельское поселение Мурашинского района Кировской области X 799 182,00 537 016,00 134 258,00 127 908,00
167. Пос. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 14 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 300 775,00 202 107,00 50 530,00 48 138,00
168. Пос. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 12 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 498 407,00 334 909,00 83 728,00 79 770,00
Итого по муниципальному образованию Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области X 13 221 030,00 9 519 138,00 2 379 787,00 1 322 105,00
169. Г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 21 ремонт фасада 1 248 218,00 898 716,00 224 680,00 124 822,00
170. Г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 20 ремонт крыши 2 086 310,00 1 502 143,00 375 536,00 208 631,00
171. Г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта, д. 9 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и теплоснабжения 1 310 050,00 943 236,00 235 809,00 131 005,00
172. Г. Омутнинск, ул. Кривцова, д. 7 ремонт крыши, ремонт фундамента 1 118 350,00 805 212,00 201 303,00 111 835,00
173. Г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 25 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 808 601,00 2 742 192,00 685 548,00 380 861,00
174. Г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 27 ремонт крыши 2 195 690,00 1 580 896,00 395 225,00 219 569,00
175. Г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 29 ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и теплоснабжения 1 453 811,00 1 046 743,00 261 686,00 145 382,00
Итого по муниципальному образованию Опаринский муниципальный район Кировской области X 5 326 003,00 3 783 151,00 1 010 249,00 532 603,00
176. Пос. Маромица, пер. Южный, д. 1 ремонт крыши, ремонт фундамента, проектные работы 700 000,00 504 000,00 126 000,00 70 000,00
177. Пос. Маромица, ул. Кирова, д. 33 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 599 765,00 431 830,00 107 958,00 59 977,00
178. Пос. Маромица, ул. Студенческая, д. 8 ремонт крыши, проектные работы 847 882,00 610 474,00 152 619,00 84 789,00
179. Пгт Опарино, ул. Фрунзе, д. 14 ремонт крыши, ремонт фундамента, проектные работы 600 000,00 432 000,00 108 000,00 60 000,00
180. Пгт Опарино, ул. Карла Маркса, д. 5 ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт и утепление фасада 1 597 925,00 1 118 547,00 319 585,00 159 793,00
181. Пгт Опарино, ул. Островского, д. 7 ремонт крыши, ремонт фундамента 482 018,00 337 412,00 96 404,00 48 202,00
182. Пгт Опарино, ул. Пушкина, д. 17 ремонт крыши, ремонт фундамента 498 413,00 348 888,00 99 683,00 49 842,00
Итого по муниципальному образованию Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области X 1 008 391,00 625 644,00 182 654,00 200 093,00
183. Пгт Оричи, ул. Молодой Гвардии, д. 57 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 206 198,00 131 966,00 32 992,00 41 240,00
184. Пгт Оричи, ул. Молодой Гвардии, д. 61 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 171 060,00 109 478,00 27 370,00 34 212,00
185. Пгт Оричи, ул. С. Халтурина, д. 9а ремонт крыши, проектные работы 131 634,00 89 510,00 22 378,00 19 746,00
186. Пгт Оричи, ул. Юбилейная, д. 8 ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 499 499,00 294 690,00 99 914,00 104 895,00
Итого по муниципальному образованию Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области X 199 000,00 127 360,00 31 840,00 39 800,00
187. С. Пищалье, ул. Колхозная, д. 3 ремонт крыши 199 000,00 127 360,00 31 840,00 39 800,00
Итого по муниципальному образованию Подгорцевское сельское поселение Юрьянского района Кировской области X 997 436,00 698 000,00 199 500,00 99 936,00
188. Дер. Подгорцы, ул. Кольцевая, д. 7 реконструкция крыши 997 436,00 698 000,00 199 500,00 99 936,00
Итого по муниципальному образованию Поломское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 324 601,00 181 776,00 45 445,00 97 380,00
189. С. Полом, ул. Первомайская, д. 7, корпус А ремонт крыши 324 601,00 181 776,00 45 445,00 97 380,00
Итого по муниципальному образованию Просницкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 872 040,00 488 335,00 122 090,00 261 615,00
190. Дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 12 ремонт крыши 174 408,00 97 667 24 418,00 52 323,00
191. Дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 4 ремонт крыши 174 408,00 97 667 24 418,00 52 323,00
192. Дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 9 ремонт крыши 174 408,00 97 667 24 418,00 52 323,00
193. Дер. Погудинцы, ул. Южная, д. 1 ремонт крыши 174 408,00 97 667 24 418,00 52 323,00
194. Дер. Погудинцы, ул. Южная, д. 3 ремонт крыши 174 408,00 97 667 24 418,00 52 323,00
Итого по муниципальному образованию Свечинское городское поселение Свечинского района Кировской области X 962 500,00 654 500,00 163 625,00 144 375,00
195. Пгт Свеча, ул. Чапаева, д. 7 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проектные работы 962 500,00 654 500,00 163 625,00 144 375,00
Итого по муниципальному образованию Селезеневское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 1 289 167,00 721 931,00 184 315,00 382 921,00
196. Дер. Ветоши, ул. Молодежная, д. 4 ремонт крыши 185 731,00 104 009,30 26 554,00 55 167,70
197. Дер. Ветоши, ул. Молодежная, д. 6 ремонт крыши 185 731,00 104 009,30 26 554,00 55 167,70
198. С. Селезениха, ул. Березовая, д. 1 ремонт крыши 185 731,00 104 009,30 26 554,00 55 167,70
199. С. Селезениха, ул. Березовая, д. 7 ремонт крыши 185 731,00 104 009,30 26 554,00 55 167,70
200. С. Селезениха, ул. Горького, д. 5 ремонт крыши 182 081,00 101 964,60 26 033,00 54 083,40
201. С. Селезениха, ул. Горького, д. 6 ремонт крыши 182 081,00 101 964,60 26 033,00 54 083,40
202. С. Селезениха, ул. Горького, д. 9 ремонт крыши 182 081,00 101 964,60 26 033,00 54 083,40
Итого по муниципальному образованию Слободской муниципальный район Кировской области X 8 199 747,00 5 902 887,00 1 476 200,00 820 660,00
203. Дер. Большие Логуновы, д. 35 ремонт крыши 147 888,00 106 458,00 26 630,00 14 800,00
204. Дер. Большие Логуновы, д. 16 ремонт крыши 166 988,00 120 218,00 30 060,00 16 710,00
205. Дер. Вахруши, ул. Колхозная, д. 2 ремонт крыши 205 524,00 147 954,00 37 000,00 20 570,00
206. Дер. Зониха, ул. Набережная, д. 10 ремонт крыши 155 424,00 111 894,00 27 980,00 15 550,00
207. Дер. Осинцы, д. 3 ремонт крыши 144 398,00 103 948,00 26 000,00 14 450,00
208. Дер. Стулово, территория ПУ-21, д. 4 ремонт крыши 141 532,00 101 892,00 25 480,00 14 160,00
209. Дер. Стулово, ул. Мелиораторов, д. 14 ремонт крыши 184 932,00 133 142,00 33 290,00 18 500,00
210. Дер. Салтыки, ул. Молодежная, д. 4 ремонт крыши 309 379,00 222 729,00 55 700,00 30 950,00
211. Дер. Салтыки, ул. Молодежная, д. 5 ремонт крыши 302 379,00 217 679,00 54 450,00 30 250,00
212. Дер. Салтыки, ул. Молодежная, д. 7 ремонт крыши 302 379,00 217 679,00 54 450,00 30 250,00
213. Пос. Ситники, ул. Юбилейная, д. 3 ремонт крыши 163 325,00 117 575,00 29 400,00 16 350,00
214. Пос. Сухоборка, пер. Новый, д. 6 ремонт крыши 159 129,00 114 549,00 28 650,00 15 930,00
215. Пос. Сухоборка, ул. Коммунистическая, д. 9 ремонт крыши 175 373,00 126 253,00 31 570,00 17 550,00
216. Пос. Сухоборка, ул. Лесная, д. 12 ремонт крыши 157 852,00 113 632,00 28 420,00 15 800,00
217. Пос. Центральный, ул. Зеленая, д. 3 ремонт крыши 162 252,00 116 812,00 29 210,00 16 230,00
218. Пос. Центральный, ул. Комсомольская, д. 17 ремонт крыши 95 802,00 68 952,00 17 250,00 9 600,00
219. Пос. Центральный, ул. Новая, д. 12 ремонт крыши 180 792,00 130 142,00 32 550,00 18 100,00
220. Пос. Центральный, ул. Профсоюзная, д. 31 ремонт крыши 141 299,00 101 719,00 25 440,00 14 140,00
221. Пгт Вахруши, пер. Базарный, д. 1, корпус А ремонт крыши 287 215,00 206 765,00 51 700,00 28 750,00
222. Пгт Вахруши, пер. Степана Халтурина, д. 30 ремонт крыши 254 148,00 182 948,00 45 750,00 25 450,00
223. Пгт Вахруши, ул. Вокзальная, д. 3 ремонт крыши 580 357,00 417 837,00 104 470,00 58 050,00
224. Пгт Вахруши, ул. Володарского, д. 26 ремонт крыши 352 565,00 253 835,00 63 470,00 35 260,00
225. Пгт Вахруши, ул. Ленина, д. 26 ремонт крыши 401 516,00 289 016,00 72 300,00 40 200,00
226. Пгт Вахруши, ул. Свободы, д. 38 ремонт крыши 165 963,00 119 483,00 29 880,00 16 600,00
227. Пгт Вахруши, ул. Труда, д. 13 ремонт крыши 241 332,00 173 732,00 43 450,00 24 150,00
228. Пгт Вахруши, ул. Труда, д. 29 ремонт крыши 275 821,00 198 571,00 49 650,00 27 600,00
229. С. Бобино, ул. Мира, д. 28 ремонт крыши 214 894,00 154 554,00 38 690,00 21 650,00
230. С. Бобино, ул. Мира, д. 7 ремонт крыши 589 658,00 424 518,00 106 140,00 59 000,00
231. С. Бобино, ул. Мира, д. 9 ремонт крыши 586 369,00 422 169,00 105 550,00 58 650,00
232. С. Волково, ул. Верхняя, д. 34 ремонт крыши 157 239,00 113 199,00 28 310,00 15 730,00
233. С. Волково, ул. Верхняя, д. 46 ремонт крыши 116 746,00 84 046,00 21 020,00 11 680,00
234. С. Волково, ул. Заречная, д. 11 ремонт крыши 213 965,00 154 045,00 38 520,00 21 400,00
235. С. Шестаково, пер. Школьный, д. 6 ремонт крыши 122 435,00 88 145,00 22 040,00 12 250,00
236. С. Шестаково, ул. Садовая, д. 1 ремонт крыши 150 109,00 108 029,00 27 030,00 15 050,00
237. С. Шестаково, ул. Советская, д. 30 ремонт крыши 192 768,00 138 768,00 34 700,00 19 300,00
Итого по муниципальному образованию Советское городское поселение Советского района Кировской области X 2 722 661,00 1 732 812,00 488 746,00 501 103,00
238. Г. Советск, ул. Кондакова, д. 20 ремонт крыши 826 295,00 509 163,00 143 610,00 173 522,00
239. Г. Советск, ул. Ленина, д. 12 ремонт крыши 283 063,00 174 422,00 49 197,00 59 444,00
240. Г. Советск, ул. Ленина, д. 8 ремонт крыши 339 232,00 235 494,00 66 422,00 37 316,00
241. Г. Советск, ул. Революционная, д. 13 ремонт крыши 180 544,00 111 250,00 31 379,00 37 915,00
242. Г. Советск, ул. Свердлова, д. 81 ремонт крыши 408 182,00 280 176,00 79 024,00 48 982,00
243. Г. Советск, ул. Свердлова, д. 79, корпус а ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 179 905,00 110 856,00 31 268,00 37 781,00
244. Г. Советск, ул. Энгельса, д. 3 ремонт крыши 505 440,00 311 451,00 87 846,00 106 143,00
Итого по муниципальному образованию Сунский муниципальный район Кировской области X 950 000,00 684 000,00 171 000,00 95 000,00
245. С. Нестино, ул. Юбилейная, д. 18 ремонт крыши 950 000,00 684 000,00 171 000,00 95 000,00
Итого по муниципальному образованию Унинское городское поселение Унинского района Кировской области X 1 239 947,65 843 152,24 210 798,46 185 996,95
246. Пгт Уни, пер. Школьный, д. 4 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 320 530,99 217 959,00 54 491,99 48 080,00
247. Пгт Уни, ул. Коммунарская, д. 17 ремонт фасада, проектные работы 191 679,55 130 339,48 32 587,17 28 752,90
248. Пгт Уни, ул. Кооперативная, д. 21 ремонт крыши, проектные работы 130 711,68 88 881,00 22 222,68 19 608,00
249. Пгт Уни, ул. Кооперативная, д. 46 ремонт крыши, проектные работы 327 159,70 222 466,00 55 618,70 49 075,00
250. Пгт Уни, ул. Набережная, д. 16 ремонт крыши, ремонт фасада, проектные работы 269 865,73 183 506,76 45 877,92 40 481,05
Итого по муниципальному образованию Уржумский муниципальный район Кировской области X 15 318 540,00 11 029 326,00 2 757 347,00 1 531 867,00
251. Г. Уржум, ул. Винокурова, д. 4 ремонт крыши, ремонт фасада 893 824,00 643 552,00 160 889,00 89 383,00
252. Г. Уржум, ул. Винокурова, д. 6 ремонт крыши 886 581,00 638 337,00 159 585,00 88 659,00
253. Г. Уржум, ул. Заболотского, д. 2 ремонт крыши 1 544 862,00 1 112 300,00 278 075,00 154 487,00
254. Г. Уржум, ул. Заболотского, д. 2а ремонт крыши, ремонт фасада 1 005 703,00 724 105,00 181 027,00 100 571,00
255. Г. Уржум, ул. Кирова, д. 7 ремонт крыши, ремонт фасада 865 188,00 622 935,00 155 734,00 86 519,00
256. Г. Уржум, ул. Красная, д. 90 ремонт крыши 872 007,00 627 845,00 156 961,00 87 201,00
257. Г. Уржум, ул. Красная, д. 92 ремонт крыши 756 389,00 544 600,00 136 150,00 75 639,00
258. Г. Уржум, ул. Некрасова, д. 45 ремонт крыши, ремонт фасада 514 578,00 370 496,00 92 624,00 51 458,00
259. Г. Уржум, ул. Энергетиков, д. 1 ремонт крыши, ремонт фасада 978 909,00 704 814,00 176 204,00 97 891,00
260. Г. Уржум, ул. Южная, д. 12 ремонт крыши 778 658,00 560 633,00 140 159,00 77 866,00
261. Дер. Антонково, ул. Молодежная, д. 5 ремонт крыши, ремонт фасада 510 358,00 367 457,00 91 865,00 51 036,00
262. Дер. Савиново, ул. Мира, д. 3 ремонт крыши, ремонт фасада 181 901,00 130 968,00 32 742,00 18 191,00
263. Дер. Савиново, ул. Столярова, д. 62 ремонт крыши 196 548,00 141 514,00 35 379,00 19 655,00
264. Дер. Теребиловка, ул. Кирова, д. 11 ремонт крыши, ремонт фасада 342 639,00 246 700,00 61 675,00 34 264,00
265. С. Байса, ул. Груздовского, д. 31 ремонт крыши, ремонт фасада 237 723,00 171 160,00 42 790,00 23 773,00
266. С. Байса, ул. Груздовского, д. 59 ремонт крыши 177 830,00 128 037,00 32 010,00 17 783,00
267. С. Большой Рой, ул. Трудовая, д. 4 ремонт крыши, ремонт фасада 469 510,00 338 047,00 84 512,00 46 951,00
268. С. Большой Рой, ул. Трудовая, д. 6 ремонт крыши, ремонт фасада 335 419,00 241 501,00 60 376,00 33 542,00
269. С. Большой Рой, ул. Центральная, д. 49 ремонт крыши, ремонт фасада 468 318,00 337 188,00 84 298,00 46 832,00
270. С. Буйское, ул. Красная, д. 63 ремонт крыши, ремонт фасада 198 824,00 143 152,00 35 789,00 19 883,00
271. С. Буйское, ул. Садовая, д. 6 ремонт крыши 126 626,00 91 170,00 22 793,00 12 663,00
272. С. Буйское, ул. Садовая, д. 7 ремонт крыши 144 710,00 104 191,00 26 048,00 14 471,00
273. С. Буйское, ул. Садовая, д. 8 ремонт крыши 118 197,00 85 101,00 21 276,00 11 820,00
274. С. Шевнино, ул. Советская, д. 38 ремонт крыши 132 864,00 95 661,00 23 916,00 13 287,00
275. С. Шевнино, ул. Кирова, д. 10 ремонт крыши 213 001,00 153 360,00 38 340,00 21 301,00
276. С. Шевнино, ул. Набережная, д. 3 ремонт крыши 159 525,00 114 857,00 28 715,00 15 953,00
277. С. Шевнино, ул. Кирова, д. 42 ремонт крыши 129 732,00 93 406,00 23 352,00 12 974,00
278. С. Шевнино, ул. Советская, д. 2 ремонт крыши 177 459,00 127 770,00 31 943,00 17 746,00
279. С. Шурма, ул. Заводская, д. 30 ремонт крыши, ремонт фасада 437 314,00 314 865,00 78 717,00 43 732,00
280. С. Шурма, ул. Новая, д. 6 ремонт крыши, ремонт фасада 345 603,00 248 833,00 62 209,00 34 561,00
281. С. Шурма, ул. Механизаторов, д. 24 ремонт крыши, ремонт фасада 655 558,00 472 001,00 118 001,00 65 556,00
282. С. Шурма, ул. Советская, д. 34 ремонт крыши, ремонт фасада 462 182,00 332 770,00 83 193,00 46 219,00
Итого по муниципальному образованию Фаленское городское поселение Фаленского района Кировской области X 3 880 748,00 2 619 441,00 873 152,00 388 155,00
283. Пгт Фаленки, ул. Береговая, д. 13 ремонт крыши, проектные работы 1 232 053,00 831 635,00 277 212,00 123 206,00
284. Пгт Фаленки, ул. Береговая, д. 5 ремонт крыши, проектные работы 918 169,00 619 764,00 206 588,00 91 817,00
285. Пгт Фаленки, ул. Колхозная, д. 4 ремонт крыши, проектные работы 764 320,00 515 916,00 171 972,00 76 432,00
286. Пгт Фаленки, ул. Красноармейская, д. 17 ремонт крыши, проектные работы 966 206,00 652 126,00 217 380,00 96 700,00
Итого по муниципальному образованию Фатеевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 710 384,00 454 645,00 113 663,00 142 076,00
287. С. Фатеево, ул. Комсомольская, д. 25 ремонт крыши 710 384,00 454 645,00 113 663,00 142 076,00
Итого по муниципальному образованию Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 633 260,00 405 286,00 101 322,00 126 652,00
288. С. Филиппово, ул. Заева, д. 37 ремонт крыши 316 630,00 202 643 50 661 63 326
289. С. Филиппово, ул. Заева, д. 39 ремонт крыши 316 630,00 202 643 50 661 63 326
Итого по муниципальному образованию Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 1 305 600,00 731 136,00 182 784,00 391 680,00
290. Пос. Ключи, ул. Дружбы, д. 1 ремонт крыши 408 000,00 228 480,00 57 120,00 122 400,00
291. Пос. Ключи, ул. Дружбы, д. 2 ремонт крыши 408 000,00 228 480,00 57 120,00 122 400,00
292. Пос. Ключи, ул. Дружбы, д. 3 ремонт крыши 489 600,00 274 176,00 68 544,00 146 880,00
Итого по муниципальному образованию Чувашевское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области X 889 639,00 562 251,00 140 563,00 186 825,00
293. Дер. Чуваши, ул. Юбилейная, д. 9 ремонт крыши 889 639,00 562 251,00 140 563,00 186 825,00
Итого по муниципальному образованию Юрьянское городское поселение Юрьянского района Кировской области X 2 178 343,00 1 550 980,21 387 745,06 239 617,73
294. Пгт Юрья, ул. Ленина, д. 11 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы 500 000,00 356 000,00 89 000,00 55 000,00
295. Пгт Юрья, ул. Большевиков, д. 22 ремонт крыши 530 482,00 377 703,18 94 425,80 58 353,02
296. Пгт Юрья, ул. Привокзальная, д. 14 ремонт крыши 737 861,00 525 357,03 131 339,26 81 164,71
297. Пгт Юрья, ул. Привокзальная, д. 17 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 410 000,00 291 920,00 72 980,00 45 100,00
Итого по объектам на 2012 - 2013 годы X 155 676 977,45 102 742 534,24 26 299 011,33 26 635 431,88
Итого по муниципальному образованию Аркульское городское поселение Нолинского района Кировской области X 1 581 281,58 830 149,90 355 795,48 395 336,20
298. Пгт Аркуль, ул. Кирова, д. 26 ремонт крыши, проектные работы 474 294,68 248 997,83 106 718,44 118 578,41
299. Пгт Аркуль, ул. Куйбышева, д. 16 ремонт крыши, проектные работы 405 988,00 213 137,81 91 349,13 101 501,06
300. Пгт Аркуль, ул. Куйбышева, д. 17 ремонт крыши, проектные работы 405 966,14 213 126,34 91 344,21 101 495,59
301. Пгт Аркуль, ул. Первомайская, д. 3 ремонт крыши, проектные работы 295 032,76 154 887,92 66 383,70 73 761,14
Итого по муниципальному образованию Биртяевское сельское поселение Котельничского района Кировской области X 400 000,00 238 000,00 102 000,00 60 000,00
302. Пос. Ленинская Искра, ул. Советская, д. 12 ремонт крыши 400 000,00 238 000,00 102 000,00 60 000,00
Итого по муниципальному образованию Гарское сельское поселение Оричевского района Кировской области X 1 475 247,00 877 769,00 376 189,00 221 289,00
303. Пос. Зенгино, ул. Комсомольская, д. 5 ремонт крыши, проектные работы 489 796,00 291 428,00 124 898,00 73 470,00
304. Пос. Зенгино, ул. Московская, д. 13 ремонт фундамента, проектные работы 643 884,00 383 110,00 164 191,00 96 583,00
305. Пос. Зенгино, ул. Рабочая, д. 4 ремонт крыши, проектные работы 341 567,00 203 231,00 87 100,00 51 236,00
Итого по муниципальному образованию "Город Киров" X 20 109 974,37 7 887 450,45 3 380 336,74 8 842 187,18
306. Г. Киров, МКР Победилово, ул. Аэропорт, д. 1 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, проектные работы 535 515,68 262 402,69 112 458,29 160 654,70
307. Г. Киров, Нововятский район, ул. Кирова, д. 55 ремонт крыши, проектные работы 642 637,86 220 424,79 94 467,76 327 745,31
308. Г. Киров, пгт Чистые Пруды, ул. Советская, д. 2 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 714 065,00 374 884,00 160 665,00 178 516,00
309. Г. Киров, проспект Строителей, д. 50/2 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проектные работы 257 503,51 90 126,23 38 625,53 128 751,75
310. Г. Киров, ул. Екатерины Кочкиной, д. 4, корп. 3 ремонт фасада, проектные работы 393 024,00 134 807,23 57 774,53 200 442,24
311. Г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 33, корп. а ремонт крыши, проектные работы 1 032 056,42 361 219,75 154 808,46 516 028,21
312. Г. Киров, ул. Калинина, д. 51 ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 269 243,00 75 388,00 32 309,00 161 546,00
313. Г. Киров, ул. К. Маркса, д. 26 ремонт крыши, проектные работы 396 674,00 124 952,00 53 551,00 218 171,00
314. Г. Киров, ул. Маклина, д. 1, корп. а ремонт крыши, проектные работы 528 859,00 240 630,85 103 127,50 185 100,65
315. Г. Киров, ул. Менделеева, д. 34 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы 604 068,82 211 424,09 90 610,32 302 034,41
316. Г. Киров, ул. Милицейская, д. 23, корп. а ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проектные работы 336 722,33 117 852,81 50 508,35 168 361,17
317. Г. Киров, ул. Московская, д. 2 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения 593 604,00 311 642,00 133 561,00 148 401,00
318. Г. Киров, ул. Московская, д. 126, корп. а ремонт системы индивидуального теплового пункта, проектные работы 207 566,00 87 177,72 37 361,88 83 026,40
319. Г. Киров, ул. Московская, д. 128, корп. а ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы 594 606,84 187 301,16 80 271,92 327 033,76
320. Г. Киров, Октябрьский проспект, д. 66 ремонт крыши, проектные работы 1 795 068,00 691 101,00 296 186,00 807 781,00
321. Г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 70 ремонт фасада, проектные работы 466 629,00 179 652,00 76 994,00 209 983,00
322. Г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 37 реконструкция крыши, проектные работы 4 085 477,00 1 973 285,00 845 694,00 1 266 498,00
323. Г. Киров, ул. Свободы, д. 58 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проектные работы 1 286 015,00 261 061,00 111 883,00 913 071,00
324. Г. Киров, ул. Сурикова, д. 30 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проектные работы 228 233,63 79 881,77 34 235,04 114 116,82
325. Г. Киров, ул. Сурикова, д. 32 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы 426 789,76 179 251,70 76 822,16 170 715,90
326. Г. Киров, ул. Труда, д. 37 ремонт крыши, проектные работы 593 624,00 166 214,72 71 234,88 356 174,40
327. Г. Киров, ул. Труда, д. 39 замена лифта 1 419 600,00 645 918,00 276 822,00 496 860,00
328. Г. Киров, ул. Ульяновская, д. 12 ремонт фасада, ремонт крыши, проектные работы 2 202 604,52 770 911,58 330 390,68 1 101 302,26
329. Г. Киров, ул. Циолковского, д. 12 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проектные работы 499 787,00 139 940,36 59 974,44 299 872,20
Итого по муниципальному образованию Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области X 1 779 678,00 934 329,00 400 428,00 444 921,00
330. Пгт Демьяново, ул. Советская, д. 22 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 623 417,00 327 293,00 140 269,00 155 855,00
331. Пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 1 ремонт крыши 584 816,00 307 028,00 131 584,00 146 204,00
332. Пгт Демьяново, ул. Юбилейная, д. 13 ремонт крыши 571 445,00 300 008,00 128 575,00 142 862,00
Итого по муниципальному образованию Кирово-Чепецкий район Кировской области X 5 755 581,00 2 964 346,70 1 270 441,30 1 520 793,00
333. Дер. Малый Конып, ул. Новая, д. 12 ремонт крыши 230 836,00 127 651,00 54 709,00 48 476,00
334. Дер. Малый Конып, ул. Новая, д. 20 ремонт крыши 230 836,00 127 651,00 54 709,00 48 476,00
335. Дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 6 ремонт крыши 194 066,00 95 092,00 40 754,00 58 220,00
336. Дер. Погудинцы, ул. Центральная, д. 10 ремонт крыши 194 066,00 95 092,00 40 754,00 58 220,00
337. Дер. Погудинцы, ул. Южная, д. 2 ремонт крыши 194 066,00 95 092,00 40 754,00 58 220,00
338. Дер. Чуваши, ул. Советская, д. 6 ремонт крыши 168 531,00 93 198,00 39 942,00 35 391,00
339. Дер. Чуваши, ул. Советская, д. 10 ремонт крыши 168 531,00 93 198,00 39 942,00 35 391,00
340. Дер. Чуваши, ул. Советская, д. 11 ремонт крыши 549 513,00 303 880,00 130 235,00 115 398,00
341. Дер. Чуваши, ул. Советская, д. 12 ремонт крыши 168 531,00 93 198,00 39 942,00 35 391,00
342. С. Полом, ул. Первомайская, д. 7 ремонт крыши 316 630,00 155 148,00 66 493,00 94 989,00
343. С. Филиппово, ул. Заева, д. 35 ремонт крыши 310 505,00 149 973,00 64 275,00 96 257,00
344. С. Филиппово, ул. Заева, д. 45 ремонт крыши 519 892,00 251 107,00 107 618,00 161 167,00
345. Подстанция Вятка Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района, д. 2 ремонт крыши 517 848,00 308 119,00 132 051,00 77 678,00
346. Пос. Ключи, ул. 70 лет Октября, д. 1 ремонт крыши 663 910,00 325 315,90 139 421,10 199 173,00
347. Пос. Ключи, ул. 70 лет Октября, д. 3 ремонт крыши 663 910,00 325 315,90 139 421,10 199 173,00
348. Пос. Ключи, ул. 70 лет Октября, д. 5 ремонт крыши 663 910,00 325 315,90 139 421,10 199 173,00
Итого по муниципальному образованию Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области X 1 250 000,00 600 000,00 400 000,00 250 000,00
349. Пгт Лебяжье, ул. Набережная, д. 25 ремонт фасада 1 250 000,00 600 000,00 400 000,00 250 000,00
Итого по муниципальному образованию Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области X 789 154,00 468 154,00 202 000,00 119 000,00
350. Пгт Мураши, ул. Пионерская, д. 38 ремонт крыши 789 154,00 468 154,00 202 000,00 119 000,00
Итого по муниципальному образованию Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области X 370 568,00 204 923,00 87 825,00 77 820,00
351. Г. Нолинск, ул. Спартака, д. 11а проектные работы, ремонт крыши 370 568,00 204 923,00 87 825,00 77 820,00
Итого по муниципальному образованию Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области X 6 621 220,00 3 939 625,00 1 688 412,00 993 183,00
352. Г. Омутнинск, ул. Володарского, д. 16 ремонт крыши 898 000,00 534 310,00 228 990,00 134 700,00
353. Г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 18 ремонт крыши 2 289 500,00 1 362 252,00 583 823,00 343 425,00
354. Г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 37, корп. а ремонт крыши 2 044 000,00 1 216 180,00 521 220,00 306 600,00
355. Г. Омутнинск, ул. Юных пионеров, д. 20 ремонт крыши 1 389 720,00 826 883,00 354 379,00 208 458,00
Итого по муниципальному образованию Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области X 1 176 788,00 658 295,00 282 816,00 235 677,00
356. Пгт Оричи, ул. Колхозная, д. 47 проектные работы, ремонт крыши 537 970,00 300 558,00 129 499,00 107 913,00
357. Пгт Оричи, ул. Юбилейная, д. 1 проектные работы, ремонт крыши 638 818,00 357 737,00 153 317,00 127 764,00
Итого по муниципальному образованию Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области X 1 485 000,00 727 650,00 311 850,00 445 500,00
358. Пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 81 ремонт крыши 486 000,00 238 140,00 102 060,00 145 800,00
359. Пгт Подосиновец, пер. Тракторный, д. 3 ремонт крыши 480 000,00 235 200,00 100 800,00 144 000,00
360. Пгт Подосиновец, ул. Школьная, д. 2 ремонт крыши 519 000,00 254 310,00 108 990,00 155 700,00
Итого по муниципальному образованию Санчурское городское поселение Санчурского района Кировской области X 800 000,00 474 000,00 205 000,00 121 000,00
361. Пгт Санчурск, ул. Ленина, д. 69 ремонт крыши 800 000,00 474 000,00 205 000,00 121 000,00
Итого по муниципальному образованию Свечинское городское поселение Свечинского района Кировской области X 2 346 933,00 1 314 282,00 563 264,00 469 387,00
362. Пгт Свеча, ул. Коммунистическая, д. 3 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 2 346 933,00 1 314 282,00 563 264,00 469 387,00
Итого по муниципальному образованию Слободской район Кировской области X 11 200 032,00 6 466 602,00 2 771 660,00 1 961 770,00
363. Дер. Бажинцы, д. 6 ремонт крыши 120 404,00 71 624,00 30 710,00 18 070,00
364. Дер. Большие Логуновы, д. 31 ремонт крыши 214 477,00 127 607,00 54 690,00 32 180,00
365. Дер. Вахруши, ул. Луговая, д. 7 ремонт крыши 190 218,00 113 168,00 48 510,00 28 540,00
366. Дер. Денисовы, ул. Советская, д. 1 ремонт крыши 591 975,00 331 495,00 142 080,00 118 400,00
367. Дер. Зониха, ул. Садовая, д. 5 ремонт крыши 312 976,00 175 256,00 75 120,00 62 600,00
368. Дер. Зониха, ул. Садовая, д. 6 ремонт крыши 312 976,00 175 256,00 75 120,00 62 600,00
369. Дер. Митино, ул. Солнечная, д. 2 ремонт крыши 325 835,00 182 455,00 78 210,00 65 170,00
370. Дер. Митино, ул. Солнечная, д. 4 ремонт крыши 325 835,00 182 455,00 78 210,00 65 170,00
371. Дер. Митино, ул. Солнечная, д. 6 ремонт крыши 361 735,00 202 565,00 86 820,00 72 350,00
372. Дер. Нижние Кропачи, д. 17 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения 1 228 919,00 731 199,00 313 380,00 184 340,00
373. Дер. Салтыки, ул. Молодежная, д. 2 ремонт крыши 292 655,00 163 875,00 70 240,00 58 540,00
374. Дер. Салтыки, ул. Молодежная, д. 3 ремонт крыши 292 655,00 163 875,00 70 240,00 58 540,00
375. Дер. Стулово, ул. Мелиораторов, д. 15 ремонт крыши 212 697,00 126 547,00 54 240,00 31 910,00
376. Дер. Стулово, ул. Трактовая, д. 38 ремонт крыши 263 267,00 156 627,00 67 140,00 39 500,00
377. Пос. Вахруши, пер. Базарный, д. 3 ремонт крыши 317 784,00 189 074,00 81 040,00 47 670,00
378. Пос. Вахруши, ул. Герцена, д. 14 ремонт крыши 414 413,00 246 563,00 105 680,00 62 170,00
379. Пос. Вахруши, пер. Кирова, д. 26 ремонт крыши, фундамента, фасада 496 775,00 295 575,00 126 680,00 74 520,00
380. Пос. Вахруши, пер. Кирова, д. 33 ремонт крыши 340 421,00 202 541,00 86 810,00 51 070,00
381. Пос. Вахруши, ул. Профсоюзная, д. 19 ремонт крыши 239 912,00 142 742,00 61 180,00 35 990,00
382. Пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 ремонт крыши 618 501,00 368 001,00 157 720,00 92 780,00
383. Пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 15, корп. а ремонт крыши 364 772,00 217 032,00 93 020,00 54 720,00
384. Пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 19 ремонт крыши 368 422,00 219 202,00 93 950,00 55 270,00
385. Пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 13 ремонт крыши 364 726,00 217 006,00 93 010,00 54 710,00
386. Пос. Центральный, ул. Заречная, д. 28 ремонт крыши 202 939,00 120 739,00 51 750,00 30 450,00
387. Пос. Центральный, ул. Профсоюзная, д. 12 ремонт крыши 191 608,00 113 998,00 48 860,00 28 750,00
388. С. Волково, ул. Верхняя, д. 36 ремонт крыши 101 754,00 60 534,00 25 950,00 15 270,00
389. С. Закаринье, ул. Мира, д. 6 ремонт крыши 278 281,00 165 571,00 70 960,00 41 750,00
390. С. Закаринье, ул. Мира, д. 8 ремонт крыши 317 476,00 188 886,00 80 960,00 47 630,00
391. С. Ильинское, ул. Строительная, д. 8 ремонт крыши 276 423,00 135 443,00 58 050,00 82 930,00
392. С. Ильинское, ул. Строительная, д. 12 ремонт крыши 276 460,00 135 460,00 58 060,00 82 940,00
393. С. Ильинское, ул. Строительная, д. 15 ремонт крыши 276 423,00 135 443,00 58 050,00 82 930,00
394. С. Совье, ул. Свободы, д. 12 ремонт крыши 326 849,00 183 019,00 78 450,00 65 380,00
395. С. Шестаково, ул. Поселковая, д. 31 ремонт крыши, фасада 379 469,00 225 769,00 96 770,00 56 930,00
Итого по муниципальному образованию Советское городское поселение Советского района Кировской области X 5 050 664,00 2 870 217,00 1 230 101,00 950 346,00
396. Г. Советск, ул. Горького, д. 1 ремонт крыши 533 700,00 317 551,00 136 094,00 80 055,00
397. Г. Советск, ул. Дзержинского, д. 6 ремонт крыши 226 435,00 126 803,00 54 345,00 45 287,00
398. Г. Советск, ул. Карла Маркса, д. 17 ремонт крыши 704 019,00 394 250,00 168 965,00 140 804,00
399. Г. Советск, ул. Кооперативная, д. 67 ремонт крыши 672 402,00 376 544,00 161 377,00 134 481,00
400. Г. Советск, ул. Ленина, д. 7 ремонт крыши 662 122,00 393 962,00 168 841,00 99 319,00
401. Г. Советск, ул. Ленина, д. 42 ремонт крыши 251 198,00 140 670,00 60 288,00 50 240,00
402. Г. Советск, ул. О. Кошевого, д. 2 ремонт фундамента 181 852,00 101 836,00 43 645,00 36 371,00
403. Г. Советск, ул. Строителей, д. 17 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада 462 268,00 258 869,00 110 945,00 92 454,00
404. Г. Советск, ул. Строителей, д. 32 ремонт крыши 542 701,00 303 912,00 130 248,00 108 541,00
405. Г. Советск, ул. Энгельса, д. 31 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада 323 709,00 181 276,00 77 691,00 64 742,00
406. Г. Советск, ул. Энгельса, д. 61 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 490 258,00 274 544,00 117 662,00 98 052,00
Итого по муниципальному образованию Сосновское городское поселение Вятскополянского района Кировской области X 4 461 600,00 2 186 184,00 936 936,00 1 338 480,00
407. Г. Сосновка, ул. Гоголя, д. 50 ремонт крыши 826 900,00 405 181,00 173 649,00 248 070,00
408. Г. Сосновка, ул. Дзержинского, д. 19 ремонт крыши 700 000,00 343 000,00 147 000,00 210 000,00
409. Г. Сосновка, ул. Комсомольская, д. 4 ремонт крыши 581 900,00 285 131,00 122 199,00 174 570,00
410. Г. Сосновка, ул. Красноармейская, д. 22, корп. а ремонт крыши 782 900,00 383 621,00 164 409,00 234 870,00
411. Г. Сосновка, ул. Куйбышева, д. 4 ремонт крыши 430 000,00 210 700,00 90 300,00 129 000,00
412. Г. Сосновка, ул. Пролетарская, д. 23 ремонт крыши 719 900,00 352 751,00 151 179,00 215 970,00
413. Г. Сосновка, ул. Шевченко, д. 18 ремонт крыши 420 000,00 205 800,00 88 200,00 126 000,00
Итого по муниципальному образованию Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области X 2 769 494,00 1 628 404,00 697 890,00 443 200,00
414. Пгт Стрижи, ул. Дачная, д. 3 ремонт крыши 1 384 747,00 814 202,00 348 945,00 221 600,00
415. Пгт Стрижи, ул. Дачная, д. 5 ремонт крыши 1 384 747,00 814 202,00 348 945,00 221 600,00
Итого по муниципальному образованию Сунский район Кировской области X 422 591,00 251 090,00 107 610,00 63 891,00
416. Пгт Суна, ул. Мира, д. 29 реконструкция крыши 422 591,00 251 090,00 107 610,00 63 891,00
Итого по муниципальному образованию Уржумский район Кировской области X 10 053 758,00 5 981 964,00 2 563 717,00 1 508 077,00
417. Г. Уржум, ул. Винокурова, д. 5 ремонт крыши, ремонт фасада 958 568,00 570 347,00 244 435,00 143 786,00
418. Г. Уржум, ул. Елкина, д. 158 ремонт крыши 739 429,00 439 959,00 188 555,00 110 915,00
419. Г. Уржум, ул. Елкина, д. 162 ремонт крыши 977 040,00 581 338,00 249 146,00 146 556,00
420. Г. Уржум, ул. Елкина, д. 164 ремонт крыши 985 651,00 586 462,00 251 341,00 147 848,00
421. Г. Уржум, ул. Кирова, д. 68 ремонт крыши 454 421,00 270 379,00 115 878,00 68 164,00
422. Г. Уржум, ул. Кирова, д. 155 ремонт крыши 922 222,00 548 721,00 235 167,00 138 334,00
423. Г. Уржум, ул. Красная, д. 59 ремонт крыши 254 329,00 151 325,00 64 854,00 38 150,00
424. Г. Уржум, ул. Советская, д. 47, корп. а ремонт крыши 671 035,00 399 265,00 171 114,00 100 656,00
425. Г. Уржум, ул. Советская, д. 50 ремонт крыши 326 355,00 194 180,00 83 221,00 48 954,00
426. Г. Уржум, ул. Советская, д. 52 ремонт крыши 514 346,00 306 035,00 131 159,00 77 152,00
427. Г. Уржум, ул. Советская, д. 56 ремонт крыши 442 787,00 263 457,00 112 911,00 66 419,00
428. Дер. Поповка, ул. Набережная, д. 16 ремонт крыши 83 702,00 49 802,00 21 344,00 12 556,00
429. Дер. Поповка, ул. Набережная, д. 24 ремонт крыши 123 898,00 73 719,00 31 594,00 18 585,00
430. Дер. Поповка, ул. Набережная, д. 26 ремонт крыши 110 418,00 65 698,00 28 157,00 16 563,00
431. Дер. Поповка, ул. Центральная, д. 17 ремонт крыши 106 151,00 63 159,00 27 069,00 15 923,00
432. Дер. Русское Тимкино, ул. Трудовая, д. 51 ремонт крыши 273 707,00 162 855,00 69 795,00 41 057,00
433. Дер. Собакино, ул. Лесная, д. 5 ремонт крыши, ремонт фасада 304 798,00 181 353,00 77 724,00 45 721,00
434. Дер. Собакино, ул. Лесная, д. 6 ремонт крыши 184 579,00 109 824,00 47 068,00 27 687,00
435. С. Шевнино, ул. Кирова, д. 8 ремонт крыши 182 161,00 108 385,00 46 451,00 27 325,00
436. С. Шевнино, ул. Советская, д. 6 ремонт крыши 189 793,00 112 926,00 48 398,00 28 469,00
437. С. Шевнино, ул. Советская, д. 7 ремонт крыши 162 926,00 96 940,00 41 547,00 24 439,00
438. С. Шевнино, ул. Советская, д. 9 ремонт крыши 193 839,00 115 334,00 49 429,00 29 076,00
439. С. Шурма, ул. Механизаторов, д. 15 ремонт крыши, ремонт фасада 561 770,00 334 252,00 143 252,00 84 266,00
440. С. Шурма, ул. Новая, д. 5 ремонт крыши 329 833,00 196 249,00 84 108,00 49 476,00
Итого по муниципальному образованию Юрьянское городское поселение Юрьянского района Кировской области X 548 078,50 321 872,80 141 253,53 84 952,17
441. Пгт Юрья, ул. Большевиков, д. 49 ремонт крыши 330 798,50 194 269,69 85 255,04 51 273,77
442. Пгт Юрья, ул. Привокзальная, д. 17 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 217 280,00 127 603,11 55 998,49 33 678,40
Итого по объектам на 2013 год X 80 447 642,45 41 825 307,85 18 075 525,05 20 546 809,55

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1.Порядок предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - Порядок) разработан на основании части 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - субсидии) в рамках областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439.
2.Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) ежемесячно в соответствии с кассовым планом областного бюджета, утвержденным в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.
Субсидии предоставляются при условии заключения муниципальным образованием с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области соглашения на реализацию мероприятий Программы (далее - соглашение с департаментом).
3.Перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (городских округов) осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов).
4.При поступлении субсидий финансовый орган муниципального района (городского округа) в течение трех рабочих дней зачисляет их на лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального образования, главным распорядителям бюджетных средств, уполномоченным в соответствии с муниципальными правовыми актами на использование указанных средств, либо перечисляет их в бюджеты поселений на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступления и распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений.
5.Муниципальные образования проводят конкурсный отбор подрядной организации, осуществляющей выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - конкурсный отбор), в соответствии с Порядком проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, утвержденным настоящим постановлением.
6.По итогам конкурсного отбора заключается договор подряда на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома (далее - договор подряда) в многоквартирном доме между управляющей организацией, товариществом собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и победителем конкурса.
7.Субсидии и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются из бюджета муниципального образования на отдельно открытые банковские счета управляющей организации, ТСЖ, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу в пределах цены договора подряда и в пределах средств соответствующего бюджета, установленных в перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 - 2013 годах, утвержденном настоящим постановлением. Перечисление субсидии и средств местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов из бюджета муниципального образования управляющей организации, ТСЖ, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу осуществляется в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом фактически выполненных работ.
8.Субсидии и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются из бюджета муниципального образования на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего порядок и условия предоставления указанных средств.
9.Муниципальные образования, участвующие в реализации Программы, заключают соглашения с управляющими организациями, ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами о предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
10.Средства собственников помещений в многоквартирном доме на долевое финансирование мероприятий Программы вносятся на отдельные банковские счета организаций, управляющих многоквартирными домами, для дальнейших расчетов с подрядными организациями в пределах цены договора подряда и в пределах средств, установленных в перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта и (или) реконструкции в 2012 - 2013 годах, утвержденном настоящим постановлением.
11.Главные распорядители бюджетных средств (администрации поселений) представляют в финансовый орган муниципального образования договор подряда, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, платежные и иные документы, установленные финансовым органом муниципального образования, для санкционирования оплаты денежных обязательств.
12.В случае изменения способа управления многоквартирным домом в период реализации Программы новая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме для управления многоквартирным домом, принимает на себя исполнение обязательств предыдущей организации в порядке, установленном главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13.В случае отказа собственников помещений в многоквартирном доме от участия в мероприятиях Программы, принятого в период реализации Программы на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
14.Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на основании сведений, представленных администрациями муниципальных образований, вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов субсидии.
15.Администрации муниципальных образований области, участвующие в реализации Программы, представляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о расходовании субсидии на первое число месяца, следующего за отчетным, в электронном и бумажном виде (далее - сведения) по формам, установленным соглашением с департаментом;
иные отчеты в сроки и по формам, установленным соглашением с департаментом.
Отчет подписывается главой администрации муниципального образования и заверяется оттиском гербовой печати.
Отчет в виде электронного документа должен соответствовать подлиннику отчета на бумажном носителе.
16.Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области сведений и отчетов возлагается на администрацию муниципального образования.
17.Контроль за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий возлагается на департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
18.Субсидии, не использованные муниципальными образованиями в текущем финансовом году, используются на те же цели в следующем финансовом году при наличии потребности.
19.В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1.Общие положения
1.1.Порядок проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по выбору организаций для реализации мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов (далее - Порядок) разработан в целях реализации на территории Кировской области мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 N 121/439.
1.2.В соответствии с Порядком органы местного самоуправления проводят открытый конкурс, предметом которого может выступать:
определение подрядной организации в целях выполнения проектных работ на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы;
определение подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы.
1.3.Открытый конкурс на проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы не проводится.
1.4.В настоящем Порядке применяются следующие термины, определения и понятия:
открытый конкурс (далее - конкурс) - способ определения подрядной организации для выполнения проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома (далее - работы), обеспечивающий прозрачность выбора подрядных организаций и равноправную конкуренцию между подрядными организациями;
организатор конкурса - орган местного самоуправления (городского округа, муниципального района, городского, сельского поселения);
заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, осуществляющие в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом;
участники конкурса (далее - участники) - индивидуальные предприниматели и юридические лица, не являющиеся казенными учреждениями, имеющие право заниматься деятельностью, являющейся предметом конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации;
конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый организатором конкурса в целях осуществления отбора подрядных организаций для выполнения работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, и проверки соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации;
подрядная организация - юридическое лицо, не являющееся казенным учреждением, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим градостроительным законодательством, с которым по решению конкурсной комиссии заказчик заключает договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - победитель конкурса);
договор подряда на выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы (далее - договор подряда), - договор, заключаемый между заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации;
предмет конкурса - выполнение работ с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;
конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования, установленные организатором конкурса, к участникам конкурса, к составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям собственников помещений в многоквартирном доме, критерии и порядок оценки участников конкурса, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта и (или) реконструкции, условиях и процедурах конкурса, основных условиях исполнения соглашения;
заявка на участие в конкурсе - комплект документов, который подает участник в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией, и который содержит предложение участника об условиях исполнения соглашения.
1.5.Заказчик не может быть участником конкурса.
2.Порядок проведения конкурса
2.1.При проведении конкурса организатор конкурса осуществляет следующие функции:
определяет предмет и срок проведения конкурса;
разрабатывает и утверждает конкурсную документацию (изменения в конкурсную документацию);
размещает информацию о конкурсе (извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, протоколы заседаний конкурсных комиссий) в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Извещение о проведении конкурса на выполнение проектных работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме N 1, извещение о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов оформляется по прилагаемой форме N 2. Все приложения к формам N 1 и N 2 оформляются организатором конкурса;
отвечает на вопросы участников;
участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса;
осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок на участие в конкурсе;
обеспечивает опубликование протоколов заседаний конкурсной комиссии;
уведомляет в письменном виде победителей конкурса;
направляет информацию о результатах конкурса в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.
2.2.Конкурсная документация может предусматривать выделение лотов. При этом в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена договора подряда, сроки и иные условия проведения конкурса на выполнение работ в отношении каждого лота. Участник подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов.
В отношении каждого лота заключается отдельный договор подряда на разработку проектной документации по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, на выполнение работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов в рамках Программы в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. Информация о выделении лотов содержится в извещении о проведении конкурса.
2.3.Требования к участникам, составу, форме, сроку и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
2.4.В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
2.5.Заявки на участие в конкурсе, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации заявок на участие в конкурсе в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
2.6.Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов производится не ранее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время, место вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе указываются в извещении о проведении конкурса.
2.7.Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за три календарных дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе продляется не менее чем на 10 календарных дней.
Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на официальном сайте муниципального образования в день, следующий за днем внесения таких изменений.
2.8.Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой заявке на участие в конкурсе:
наименование участника;
должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией);
предлагаемые участниками условия (цена соглашения, срок выполнения работ, квалификация участника);
другая информация на усмотрение организатора конкурса.
2.9.Проверка соответствия участников требованиям, указанным в конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией.
2.10.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
2.10.1.Отсутствие подписи в заявке на участие в конкурсе или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку на участие в конкурсе.
2.10.2.Несоответствие участника конкурсным требованиям, установленным конкурсной документацией.
2.10.3.Превышение цены заявки на участие в конкурсе над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.
2.10.4.Представление участником в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений.
2.10.5.Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в конкурсную документацию.
2.11.Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием срока, установленного в извещении о проведении конкурса, не принимаются к рассмотрению.
2.12.Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе;
если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
2.13.В случае если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником, подавшим эту заявку.
2.14.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса обязан передать победителю конкурса подписанный со стороны заказчика и организатора конкурса проект договора подряда, прилагаемый к извещению. Изменение условий договора подряда, определенных в конкурсной документации, не допускается.
2.15.Победитель конкурса обязан подписать договор подряда в десятидневный срок с момента его получения.
2.16.Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору подряда (если обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае договор подряда заключается с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место.
2.17.В пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 5 осуществляется возврат обеспечения конкурсной заявки участникам (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-е и 2-е места.
3.Конкурсная комиссия
3.1.Конкурсная комиссия создается правовым актом органа местного самоуправления. В правовом акте указываются состав конкурсной комиссии (не менее 6 человек), председатель конкурсной комиссии, порядок работы конкурсной комиссии в соответствии с конкурсной документацией и настоящим Порядком.
3.2.Помимо специалистов администрации муниципального образования в обязательном порядке в состав конкурсной комиссии включаются представители заказчика, представители собственников помещений в многоквартирном доме (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).
3.3.Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение проектных работ, работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов по прилагаемой форме N 3 и подписывает его;
оформляет сводную таблицу заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 4 и подписывает ее;
осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по прилагаемой форме N 5 и подписывает его;
оценивает заявки по критериям и подкритериям и оформляет таблицу оценки заявок по критериям и подкритериям по прилагаемой форме N 6;
определяет победителя открытого конкурса или принимает иное решение по результатам конкурса.
3.4.Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии, назначаемые из числа представителей органа местного самоуправления.
3.5.Ответственный секретарь конкурсной комиссии назначается из числа представителей администрации муниципального образования и ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание.
3.6.Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться органом местного самоуправления о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
3.7.Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее чем 67%% от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика и представителя собственников помещений в многоквартирном доме. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
3.8.Решения конкурсной комиссии принимаются, если за них проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
3.9.Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.
3.10.Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и решение возложенных на комиссию задач;
осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
3.11.Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;
участвуют в заседаниях комиссии;
выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.
3.12.Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
3.13.Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников принимает решение об итогах конкурса.
3.14.Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению соглашения на выполнение работ, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.
4.Требования, которые в обязательном порядке отражаются организатором конкурса в конкурсной документации
4.1.При разработке организатором конкурса конкурсной документации в ней обязательно отражаются требования, установленные настоящим Порядком.
4.2.Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими соглашениями (в том числе членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (далее - Перечень));
деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется на основании пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
4.3.В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
4.4.Участник подает заявку на участие в конкурсе на выполнение работ, составленную по прилагаемой форме N 7, с приложением следующих документов:
4.4.1.Описи входящих в состав заявки документов.
4.4.2.Документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
4.4.3.Документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
4.4.4.Документов или копий документов, подтверждающих опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.
4.4.5.Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копий справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).
4.4.6.Штатного расписания организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).
4.4.7.Копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копии документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
4.4.8.Копий свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе).
4.4.9.Справки из налогового органа (либо копии справки) о размере просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на участие в конкурсе.
4.4.10.Копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне).
Указанные в подпунктах 4.4.2 - 4.4.10 документы являются обязательными для представления. Все копии документов в составе заявки заверяются руководителем организации, участвующей в конкурсе, либо уполномоченным им лицом.
4.5.Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указываются предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и телефон.
4.6.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную заявку на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена заявка на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью участника. Отозванная заявка на участие в конкурсе возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
4.7.Для определения лучших условий для исполнения соглашения, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим трем критериям:
цена соглашения (максимальное количество баллов - 60);
срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);
квалификация участника (максимальное количество баллов - 20).
4.8.Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по трем подкритериям:
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
4.9.Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
4.10.Оценка заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
ранжирование заявок по критериям "Цена соглашения" и "Срок выполнения работ" осуществляет конкурсная комиссия;
номер 1 получает заявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
4.11.Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена соглашения" и "Срок выполнения работ" осуществляется в соответствии с таблицами 1 и 2.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Цена соглашения"
Наименование критерия Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявок Присваиваемое количество баллов
Цена соглашения 60 1 60
2 55
3 50
4 45
5 40
6 35
7 30
8 25
9 20
10 15
11 10
12 5
13 и более 0

Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Срок выполнения работ"
Наименование критерия Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявок Присваиваемое количество баллов
Срок выполнения работ 20 1 20
2 18
3 16
4 14
5 12
6 10
7 8
8 6
9 4
10 3
11 2
12 1
13 и более 0

4.12.Выставление количества баллов заявкам конкурсной комиссией по критерию "Квалификация участника" осуществляется в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия
"Квалификация"
Наименование критерия Максимальное количество баллов Наименование подкритерия Показатель подкритерия (единиц) Количество штрафных баллов
Квалификация 20 опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год) 2 и более 0
1 5
0 10
квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала ) 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет 0
2 и более с опытом работы более 5 лет 5
в остальных случаях 10
сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года 0 0
1 5
2 и более 10

<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта и (или) реконструкции, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50%% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
5.Условия договора подряда, заключаемого заказчиком с победителем конкурса, проведенного в рамках Программы
5.1.Условия договора подряда, заключаемого в соответствии с настоящим Порядком, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2.Существенными условиями договора подряда являются:
5.2.1.Предмет договора подряда.
5.2.2.Стоимость работ по договору подряда (в случае проведения нескольких видов работ стоимость указывается с разбивкой по каждому виду работ).
При этом в соответствии с частью 8 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).
5.2.3.Срок выполнения работ по договору подряда, в том числе срок начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения отдельных этапов работ (если предусмотрено их выполнение).
5.2.4.Основание заключения соглашения (указываются реквизиты протокола конкурсной комиссии).
5.2.5.Обеспечение исполнения обязательств победителем конкурса.
5.2.6.Порядок оплаты работ:
5.2.6.1.Субсидия из областного бюджета и средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов перечисляются муниципальным образованием на отдельный банковский счет заказчика.
5.2.6.2.Предварительная оплата работ по договору подряда составляет до 30%% от цены договора подряда.
5.2.6.3.Оплата работ производится на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, оформленных в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", и согласованных с органом местного самоуправления, а также с уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме.
5.2.7.Права и обязанности сторон договора подряда.
5.2.8.Сдача и приемка работ по договору подряда.
5.2.9.Гарантийные обязательства победителя конкурса по качеству выполненных работ по договору подряда.
5.2.10.Ответственность сторон договора подряда (штрафные санкции за нарушение сроков исполнения обязательств по договору подряда, в отношении выполнения проектных работ в обязательном порядке предусматривается ответственность победителя конкурса за недостатки составленной проектной документации).
5.2.11.Порядок внесения изменений в договор подряда и основания расторжения договора подряда (в обязательном порядке предусматривается исполнение обязательств сторонами в случае перемены лиц в обязательстве в соответствии с главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации).
                                                                  Форма N 1

                      Извещение о проведении конкурса
           на выполнение проектных работ по капитальному ремонту
                и (или) реконструкции многоквартирных домов
    Дата публикации извещения _____________________________________________
    Предмет  конкурса  -  право  заключения  договора подряда на выполнение
проектных   работ   по   капитальному   ремонту   и   (или)   реконструкции
многоквартирного дома по адресу: __________________________________________
    Виды  работ,  по  которым  требуется разработка проектной документации:
___________________________________________________________________________
                (перечислить, на какие виды работ требуется
                    разработать проектную документацию)
    Организатор конкурса __________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (наименование организации, телефон, адрес,
                 адрес электронной почты, контактное лицо)
    Начальная        (максимальная)       цена       договора       подряда
___________________________________________________________________ рублей.
              (указывается сумма цифрами и прописью)
    Дата начала работ: ____________________________________________________
    Официальный Интернет-сайт для публикации ______________________________
    Дата,  время  и  место   вскрытия  конвертов  с заявками и рассмотрения
заявок ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: 1. Конкурсная документация, формы документов.
            2. Техническое задание.
            3. Договор подряда (проект).

                                                                  Форма N 2

                      Извещение о проведении конкурса
                на выполнение работ по капитальному ремонту
                и (или) реконструкции многоквартирных домов
    Дата публикации извещения _____________________________________________
    Предмет  конкурса  -  право  заключения  договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирного дома.
    Адрес многоквартирного дома: __________________________________________
___________________________________________________________________________
    Работы (объекты):______________________________________________________
                                      (перечислить работы)
    Организатор конкурса __________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
                  контактное лицо организатора конкурса)
    Начальная (максимальная) цена договора подряда ________________________
___________________________________________________________________ рублей.
              (указывается сумма цифрами и прописью)
    Дата начала работ: ____________________________________________________
    Официальный Интернет-сайт для публикации ______________________________
    Дата,  время  и  место   вскрытия  конвертов  с заявками и рассмотрения
заявок ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: 1. Конкурсная документация, формы документов.
            2. Проектная документация в составе: (перечислить документы).
            3. Договор подряда (проект).

                                                                  Форма N 3

                                 ПРОТОКОЛ
            вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
           на выполнение проектных работ, работ по капитальному
            ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
                   (наименование работ, объект и адрес)
_______________________________________                ____________________
 (место проведения вскрытия конвертов)                        (дата)
    Состав конкурсной комиссии:
    председатель комиссии _________________________________________________
    секретарь комиссии ____________________________________________________
    члены комиссии ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
    Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
___________________________________________________________________________
    Время начала вскрытия конвертов: ______________________________________
    На    процедуре   вскрытия   конвертов   присутствовали   представители
участников конкурса:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование организации, Ф.И.О., должность,
                          реквизиты доверенности)
    По  приглашению  организатора  конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
    Организатором  конкурса  было  получено и зарегистрировано ____________
заявок.
    До  вскрытия  конвертов  конкурсная  комиссия зафиксировала, что они не
повреждены  и  упакованы  способом,  не  позволяющим  просмотр либо изъятие
вложений.
    Конкурсная  комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следующих организаций:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование участника конкурса, адрес)
    Конкурсная   комиссия   рассмотрела   конкурсные   заявки   на  предмет
определения   полномочий   лиц,   подавших  заявки,  а  также  соответствия
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации.
    По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    По  результатам  рассмотрения  заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Председатель конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
    Члены конкурсной комиссии: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
                                 (подписи)

                                                                  Форма N 4

               Сводная таблица заявок на участие в конкурсе

N п/п Наименование участника, адрес Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника Документ, подтверждающий внесение обеспечения Информация о составе и квалификации работников Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда) Заверенные копии учредительных документов Заверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - заверенные копии свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе) Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Справка из налогового органа о размере просроченной задолженности Копия бухгалтерского баланса (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе Цена конкурсной заявки (рублей) Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
2.
3.
4. 

    --------------------------------
    При наличии в конкурсной документации требования об обеспечении.
Председатель конкурсной комиссии __________________________________________
Члены конкурсной комиссии _________________________________________________
                                              (подписи)

                                                                  Форма N 5

                                 ПРОТОКОЛ
            оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
                   (наименование работ, объект и адрес)
__________________________________________________       __________________
 (место проведения оценки и сопоставления заявок)              (дата)
    Состав конкурсной комиссии:
    председатель комиссии _________________________________________________
    секретарь комиссии ____________________________________________________
    члены комиссии ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
    На  процедуру  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок   поступили
заявки следующих участников конкурса:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (наименования участников конкурса, адреса)
    Оценка    заявок   проведена   конкурсной   комиссией   по   критериям,
установленным в конкурсной документации.
    Результаты   оценки   заявок   по   критериям  "Цена  договора",  "Срок
выполнения работ" и "Квалификация" отражены в форме N 6.
    Конкурсная  комиссия  произвела суммирование результатов оценки заявок.
По   результатам  оценки  и  сопоставления  заявок  представленным  заявкам
присвоены следующие места:
    1-е место _____________________________________________________________
    2-е место _____________________________________________________________
    3-е место ______________________________________________________ и т.д.
    Победителем конкурса признана _________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
    Организатору  конкурса  поручается в пятидневный срок со дня подписания
настоящего  протокола  осуществить  возврат  обеспечения  конкурсной заявки
участникам,  за исключением участников, заявкам которых присвоены 1-е и 2-е
места.
    Председатель конкурсной комиссии ______________________________________
    Члены конкурсной комиссии _____________________________________________
                                                (подписи)

                                                                  Форма N 6

                 Оценка заявок по критериям и подкритериям

N п/п Наименование участника Дата и время регистрации заявки Критерий "Цена соглашения" Критерий "Срок выполнения работ" Критерий "Квалификация" Итого
Подкритерии Балл
Балл Показатель Балл Опыт работы Штрафной балл Квалификация персонала Штрафной балл Проигранные арбитражные дела Штрафной балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    Председатель конкурсной комиссии ______________________________________
    Члены конкурсной комиссии _____________________________________________
                                                (подписи)

                                                                  Форма N 7

                                  Заявка
           на участие в конкурсе на выполнение проектных работ,
            работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции
                           многоквартирных домов
        ___________________________________________________________
        ___________________________________________________________
               (указать наименование работ, объект и адрес)
    1. Участник

1.1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо 

    2. Электронный адрес участника: _______________________________________
    3. Участник ________________________ плательщиком налога на добавленную
                 является (не является)
стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия).
    Участник ____________________________________ выданное саморегулируемой
                       имеет (не имеет)
организацией  свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно Перечню видов
работ  по  инженерным  изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту объектов капитального
строительства,   которые   оказывают   влияние   на  безопасность  объектов
капитального   строительства,   утвержденному  приказом  Минрегиона  России
от  30.12.2009  N  624  "Об  утверждении  Перечня видов работ по инженерным
изысканиям,   по   подготовке  проектной  документации,  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов капитального строительства,
которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитального
строительства".
    4.  Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана
полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
    5. Подтверждаем соответствие требованиям:
    деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
    отсутствие  просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или
государственными внебюджетными фондами;
    участник   не   находится   в   процессе  ликвидации  или  в  процедуре
банкротства;
    отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
    6. Предлагаем следующие условия выполнения соглашения:

N п/п Наименование критерия Единица измерения Значение (все значения указываются цифрами)
6.1. Цена соглашения, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) рублей
6.2. Срок выполнения работ календарных дней с даты начала работ 

    7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

N п/п Наименование подкритерия Единица измерения Значение (все значения указываются цифрами)
7.1. Опыт работы: количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами штук
7.2. Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: человек
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет
с опытом работы более 5 лет
с опытом работы менее 5 лет
7.3. Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) штук 

    8.    Нами    внесено    денежное    обеспечение   заявки   в   размере
___________________________________________________________________ рублей,
___________________________________________________________________________
                    (дата, номер платежного поручения)
    9.     Обеспечение     заявки     просим     возвратить     на     счет
___________________________________________________________________________
            (указываются реквизиты банковского счета участника
                         для возврата обеспечения)
    Должность,   подпись  уполномоченного  лица,  ссылка  на  доверенность,
печать.

Архив документов Кировской области (c) 2024