Постановление Правительства Кировской области от 11.08.2011 № 116/358
О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Кировской области от 23.04.2014 г. N 259/275 11.08.2011 N 116/358 г. Киров О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (В редакции Постановления Правительства Кировской области от 20.12.2011 г. N 133/684) На основании Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (сизменениями, внесенными федеральными законами от 13.05.2008 N 69-ФЗ,от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 01.07.2009 N 143-ФЗ, от 01.07.2009N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от17.12.2009 N 316-ФЗ, от 09.03.2010 N 25-ФЗ, от 29.12.2010 N 437-ФЗ, от29.12.2010 N 441-ФЗ, от 04.06.2011 N 124-ФЗ) Правительство Кировскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Порядок привлечения товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов. Прилагается. 2. Департаменту информационной работы Кировской области (ВеснинБ. Г.) опубликовать постановление в официальных средствах массовойинформации. 3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней содня его официального опубликования.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Кировской области от 11.08.2011 N 116/358 ПОРЯДОК привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно- строительным кооперативом или иным специализированным потребительскимкооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (В редакции Постановления Правительства Кировской области от 20.12.2011 г. N 133/684) 1. Общие положения 1.1. Порядок привлечения товариществом собственников жилья,жилищным, жилищно-строительным кооперативом или инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Порядок)разработан на основании пункта 8 статьи 20 Федерального закона от21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007N 185-ФЗ) и определяет условия привлечения товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и инымспециализированным потребительским кооперативом либо выбраннойсобственниками помещений в многоквартирном доме управляющейорганизацией подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональнуюадресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирныхдомов (далее - Программа), утверждаемую Правительством области сиспользованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2007 N 185-ФЗ путем проведения открытого конкурса. 1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины,определения и понятия: открытый конкурс (далее - конкурс) - способ определения подряднойорганизации для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома, обеспечивающий прозрачность выбора подрядныхорганизаций и равноправную конкуренцию между подрядными организациями; заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительскийкооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирномдоме управляющая организация, осуществляющие в соответствии сдействующим жилищным законодательством управление многоквартирнымдомом; участники конкурса (далее - участники) - подрядные организации(индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо оторганизационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законноеправо заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, исоответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации); администрация муниципального образования - исполнительный органмуниципального образования, являющийся получателем субсидии в рамкахреализации Программы; конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемыйорганизатором конкурсного отбора в целях осуществления отбораподрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых врамках реализации Программы; подрядная организация - юридическое лицо независимо оторганизационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующимградостроительным законодательством, с которым по решению конкурснойкомиссии заказчик заключает договоры подряда на выполнениесоответствующих видов работ в целях проведения капитального ремонта вмногоквартирном доме с использованием средств, предоставляемых врамках реализации Программы; договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома (далее - договор подряда) - договор, заключаемыймежду заказчиком и подрядной организацией, победителем конкурса, всоответствии с законодательством Российской Федерации; предмет конкурса - право на заключение договора на выполнениесоответствующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома сиспользованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы; объект конкурса - многоквартирный дом, включенный в установленномпорядке в Программу с использованием средств, предоставляемых в рамкахреализации Программы; конкурсная документация - комплект документов, содержащихтребования, установленные заказчиком, к качеству, техническимхарактеристикам работ, требования к их безопасности, требования крезультатам работ, связанные с определением соответствия выполняемыхработ потребностям заказчика, критерии оценки участников конкурса,исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристикахобъекта капитального ремонта, условиях и процедурах конкурса, основныхусловиях исполнения договора; заявка на участие в конкурсе - комплект документов, которыйподает участник размещения заказа для участия в конкурсе в срок и поформе, которые установлены конкурсной документацией, и содержащийпредложение участника конкурса об условиях исполнения договораподряда; критерии и подкритерии отбора - количественные и качественныепоказатели, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, оформленныев соответствии с требованиями документации по конкурсному отборуподрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых врамках реализации Программы. 2. Порядок проведения конкурса 2.1. При проведении конкурса заказчик осуществляет следующиефункции: определяет во взаимодействии с администрацией муниципальногообразования предмет, срок проведения и организатора конкурса; утверждает конкурсную документацию (изменения в конкурснуюдокументацию); совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участниковконкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядокпроведения конкурса; участвует в формировании и работе конкурсных комиссий попроведению конкурса по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; заключает договор подряда с победителем конкурса. Заказчик входит в состав конкурсной комиссии и не может бытьучастником конкурса. 2.2. В целях организации конкурсного отбора администрациямуниципального образования вправе определить структурное подразделение(отдел, управление и другое), в функции которого входит организация ипроведение конкурсов. Допускается выполнение функций организатора конкурса самимзаказчиком во взаимодействии c администрацией муниципальногообразования. Представитель организатора конкурса входит в состав конкурснойкомиссии. Организатор конкурса не может быть участником конкурсногоотбора. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: разрабатывает конкурсную документацию в соответствии с типовойконкурсной документацией по проведению открытого конкурса навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее- типовая конкурсная документация) согласно прилагаемой форме N 1 и наосновании утвержденных Правительством области региональных адресныхпрограмм проведения капитального ремонта многоквартирных домов ирешений собраний собственников помещений в многоквартирных домах ипередает ее на утверждение заказчику; размещает информацию о конкурсе (извещение о проведении конкурса,конкурсную документацию, протоколы заседаний конкурсных комиссий) вофициальных средствах массовой информации и на официальном сайтемуниципального образования не позднее чем за 14 календарных дней додня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Извещение о проведенииконкурса на выполнение работ по капитальному ремонту оформляется поформе N 2; назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию сучастниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляетсредства связи (телефон, факс, адрес электронной почты); через назначенного представителя отвечает на вопросы участниковконкурса, привлекая при необходимости заказчика; через назначенного представителя отвечает на письменные запросыучастников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступлениятакого письменного запроса; при необходимости совместно с заказчиком вносит изменения вконкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса; осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытияконвертов с заявками и участвует через своего представителя в этойпроцедуре; предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии иучаствует через своего представителя (представителей) в работеконкурсной комиссии; обеспечивает опубликование протоколов заседаний конкурснойкомиссии; оповещает в письменном виде победителя конкурса; направляет информацию о результатах конкурса в администрациюмуниципального образования. 2.3. Конкурсная документация может предусматривать выделениелотов. При этом в конкурсной документации отдельно указываютсяпредмет, начальная (максимальная) цена договора подряда, сроки и иныеусловия проведения конкурса на выполнение работ по капитальномуремонту в отношении каждого лота. Участник конкурса подает заявку научастие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. Вотношении каждого лота заключается отдельный договор подряда.Информация о выделении лотов содержится в извещении о проведенииконкурса. 2.4. Дополнительно информация о проведении конкурса на выполнениеработ по капитальному ремонту должна быть опубликована на сайтегосударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) по прилагаемой форме N 3. Приэтом информация о конкурсе должна содержать ссылку на Интернет - сайтс официальной информацией о конкурсе. 2.5. Требования к участникам конкурса, составу, форме, сроку ипорядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурснойдокументации. 2.6. В день, во время и в месте, указанные в извещении опроведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты сзаявками на участие в конкурсе. 2.7. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированныеорганизатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним хранятсявместе с книгой регистрации конкурсных заявок в специальном сейфе илив помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранностьпредставленной документации несет организатор конкурса. 2.8. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией,которая создается в порядке, установленном разделом 3 Порядка, в деньвскрытия конвертов с конкурсными заявками. Вскрытие конвертовпроизводится не ранее чем через 14 календарных дней послеопубликования информации о конкурсе. Дата, время, место вскрытияконвертов и рассмотрение заявок указываются в извещении о проведенииконкурса. 2.9. Организатор конкурса вправе принять решение о внесенииизменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднеечем за три календарных дня до даты вскрытия конвертов с конкурснымизаявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов сконкурсными заявками продляется не менее чем на 10 календарных дней.Изменения в конкурсную документацию утверждаются заказчиком. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений наофициальном сайте муниципального образования и на сайте Фонда в день,следующий за днем внесения таких изменений. 2.10. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурсаявляется публичной. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждойвскрытой конкурсной заявке: наименование участника конкурса; должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия; наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечениезаявки (в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурснойдокументацией); предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда,срок выполнения работ, квалификация участника); другая информация на усмотрение организатора конкурса. 2.11. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным вконкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией. 2.12. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсномотборе являются: 2.12.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличиеподписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку. 2.12.2. Несоответствие участника конкурсным требованиям,установленным разделом 2 типовой конкурсной документации. 2.12.3. Несоответствие заявки требованиям, указанным в разделе 3типовой конкурсной документации. 2.12.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации. 2.12.5. Предоставление участником в конкурсной заявкенедостоверных сведений. 2.13. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаютсяк рассмотрению. 2.14. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся вследующих случаях: если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ниодной конкурсной заявки; если всем участником отказано в допуске к участию в конкурсе порезультатам рассмотрения конкурсных заявок; если к конкурсу допущена только одна заявка на участие вконкурсе. 2.15. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. 2.16. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписанияпротокола о результатах конкурса обязан передать победителю конкурсаподписанный со стороны заказчика проект договора, прилагаемый кконкурсной документации. Изменение условий договора, определенных вконкурсной документации, не допускается. 2.17. Победитель конкурса обязан подписать договор подряда вдесятидневный срок с момента его получения. 2.18. Если победитель конкурса уклонился от заключения договораили не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору(если обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурснойдокументацией), то обеспечение его заявки (если обеспечение заявкипредусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользузаказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда сучастником, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второеместо. 3. Конкурсная комиссия 3.1. Организатор конкурсного отбора оформляет решение о созданииконкурсной комиссии. В решении указываются состав конкурсной комиссии(не менее 5 человек), председатель конкурсной комиссии, порядок работыконкурсной комиссии в соответствии с конкурсной документацией инастоящим Порядком. 3.2. Персональный состав членов конкурсных комиссий формируетсяорганизатором конкурса из числа представителей, кандидатуры которыхсогласовываются с администрацией муниципального образования идепартаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области втечение 3 рабочих дней с момента поступления указанной информации всоответствующие органы, после чего утверждаются организатором. 3.3. Администрация органа местного самоуправления предлагает всостав конкурсной комиссии представителя, обеспечивающего управлениемуниципальной программой по проведению капитального ремонтамногоквартирных домов, и представителя, осуществляющего полномочия вобласти архитектуры и строительства. 3.4. Заказчик включает в состав комиссии представителя общегособрания собственников помещений в многоквартирном доме (председателясобрания собственников помещений или иного представителя по решениюобщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме);представителей управляющей организации, товарищества собственниковжилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива, уполномоченных наосуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами. 3.5. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания проводиторганизатор конкурса. 3.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет протоколвскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (форма N 4) иподписывает его; оформляет сводную таблицу конкурсных заявок по форме N 5 иподписывает ее; осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсныхзаявок, оформляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие вконкурсе (форма N 6) и подписывает его; оценивает заявки по критериям и подкритериям и оформляет таблицуоценки заявок по критериям и подкритериям в соответствии с прилагаемойформой N 7; определяет победителя конкурса или принимает иное решение порезультатам конкурса. 3.7. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляетпредседатель конкурсной комиссии, назначаемый организаторомконкурсного отбора из числа представителей заказчика, а в егоотсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурснойкомиссии из числа представителей администрации муниципальногообразования. 3.8. Ответственный секретарь конкурсной комиссии, которыйназначается организатором конкурса из числа представителейадминистрации муниципального образования, ведет протоколы заседанийконкурсной комиссии и обеспечивает их подписание. 3.9. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должнымобразом уведомляться организатором конкурсного отбора о месте, дате ивремени проведения заседания комиссии. 3.10. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседанииприсутствует не менее чем 60% от ее состава при обязательном условииучастия в заседании хотя бы одного представителя заказчика. Каждыйчлен конкурсной комиссии имеет один голос. 3.11. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за нихпроголосовало не менее половины присутствующих на заседании членовкомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим. 3.12. Невыполнение требований, указанных в пункте 3.2 Порядка,влечет недействительность решений, принятых конкурсной комиссией. 3.13. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляютсяпротоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшиеучастие в заседании. В протоколах обязательно должны быть указаныособые мнения членов конкурсной комиссии (при наличии). Не допускаетсязаполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. 3.14. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателяв случае отсутствия председателя): руководит деятельностью конкурсной комиссии; председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; несет ответственность за соблюдение требований конкурснойдокументации и возложенных задач на комиссию; осуществляет иные действия в соответствии с конкурснойдокументацией и законодательством Российской Федерации. 3.15. Члены конкурсной комиссии: участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюкомиссии; участвуют в заседаниях комиссии; выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии,решения комиссии. 3.16. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь идругие члены комиссии не вправе проводить переговоры с участниками вовремя процедур проведения конкурса, за исключением случаев,предусмотренных конкурсной документацией и законодательствомРоссийской Федерации. 3.17. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки исопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решениеоб итогах конкурса. 3.18. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договораподряда. Форма N 1 Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (В редакции Постановления Правительства Кировской области от 20.12.2011 г. N 133/684) 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключениядоговора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту______________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)______________________________________________________________________ (перечислить работы) 1.2. Заказчиком является_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда______________________________________________________________________рублей, в том числе НДС ___________________ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и часвскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:_____________________________________________________________________,часы работы: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведенов ____ часов ____ минут "___" ________ 20____ года по адресу:____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса размещается вофициальных средствах массовой информации и на официальном сайтемуниципального образования________________________________________________ не позднее чем за 14календарных дней до даты вскрытия конвертов. 1.8. Участники конкурса _____________________ обеспечение заявки. (предоставляют, не предоставляют) 1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечениязаявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере_______________________________________ рублей (3% от начальной ценыдоговора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующийсчет__________________________________________________________________ (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) 1.10. Официальные результаты открытого конкурса размещаются вофициальных средствах массовой информации и на официальном сайтемуниципального образования____________________________________________в течение 3 рабочих дней с даты вскрытия конвертов. 1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается вдесятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирных домов приведена в прилагаемой форме N 1.1. 1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса:______________________________________________________________________ (ФИО, контактные телефоны, факс,______________________________________________________________________ адрес электронной почты) 2. Требования к участникам конкурса 2.1. Для участия в конкурсе допускаются участники,соответствующие следующим требованиям: соответствие претендента установленным законами РоссийскойФедерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ,оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами(в том числе членство в саморегулируемой организации соответствующейпрофессиональной отрасли); деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях; у участника не должно быть просроченной задолженности передбюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства; отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков,ведение которого осуществляется на основании пункта 1 статьи 19Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд". 2.2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могутбыть определены специальные квалификационные требования для допускаучастников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участиев конкурсе 3.1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе навыполнение работ по капитальному ремонту, составленную по прилагаемойформе N 1.2, с приложением следующих документов: 3.1.1. Описи входящих в состав заявки документов по форме N 1.3. 3.1.2. Документа, подтверждающего полномочия лица наосуществление действий от имени участника, составленный по формеN 1.4. 3.1.3. Документа или копии документа, подтверждающего внесениеобеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурснойдокументацией). 3.1.4. Документов или копий документов, подтверждающих опытработы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствиеквалификационным требованиям. 3.1.5. Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную датуперед датой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки осостоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе напоследнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальныхпредпринимателей), копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемомув связи с применением упрощенной системы налогообложения (дляюридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющихупрощенную систему налогообложения). (В редакции ПостановленияПравительства Кировской области от 20.12.2011 г. N 133/684) 3.1.6. Штатного расписания организации и (или) подразделенийорганизации подрядчика, на которые планируется возложить выполнениеработ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которыепланируются к привлечению для выполнения соответствующих работ икоторые имеют высшее специальное образование в строительной отрасли иопыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, составленной поприлагаемой форме N 1.5, с приложением документов, подтверждающих ихквалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовойкнижки). 3.1.7. Копий учредительных документов со всемизарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридическихлиц), копии документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданинаРоссийской Федерации (для индивидуальных предпринимателей). 3.1.8. Копий свидетельств о государственной регистрацииюридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (дляиндивидуального предпринимателя - копий свидетельств о государственнойрегистрации физического лица в качестве индивидуальногопредпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе). 3.1.9. Копии выписки из Единого государственного реестраюридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальныхпредпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев дообъявления конкурса. 3.1.10. Справки из налогового органа (либо копии справки) оразмере просроченной задолженности участника по обязательным платежамв бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды запоследний календарный год, полученной не позднее чем за три месяца додаты подачи заявки. (В редакции Постановления Правительства Кировскойобласти от 20.12.2011 г. N 133/684) 3.1.11. Копии свидетельства о допуске к определенному виду иливидам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, выданного саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказомМинистерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, поподготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,капитальному ремонту объектов капитального строительства, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства"). 3.2. Указанные в пункте 3.1 типовой конкурсной документациидокументы являются обязательными для представления. Все копиидокументов в составе заявки заверяются руководителем организации,участвующей в конкурсе, либо уполномоченным им лицом. Отсутствие всоставе конкурсной заявки какого-либо документа или представлениедокументов по формам, отличным от тех, что включены в настоящуюконкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске кучастию в конкурсе. 3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организаторуконкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предметконкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта -один с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждомвнутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно,"Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и телефон. Копиязаявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверениекопии заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 3.4. Конкурсная заявка доставляется участником конкурса с помощьюпочты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 типовойконкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием(независимо от причины опоздания), к рассмотрению не принимаются ивозвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурсарегистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку вкниге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченнымлицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковыйномер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзывезаявки подается участником в письменном виде по адресу, по которомудоставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно бытьподписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организаторомконкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки идолжно быть оформлено участником как самостоятельный документ,подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленныйпечатью организации-участника. Документ, представляющий собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется также каквнешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Обеспечение конкурсной заявки 4.1. Для участия в конкурсе участник конкурса обязан представитьобеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотреноконкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.8 типовойконкурсной документации. 4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользузаказчика в следующих случаях: 4.2.1. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписаниядоговора подряда. 4.2.2. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечениеисполнения договора. 4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - впятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсныхзаявок. 4.3.2. Победителю конкурса - в десятидневный срок со дняподписания договора подряда. 4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не сталипобедителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявкекоторого присвоено второе место, - в пятидневный срок со дняподписания протокола оценки и сопоставления заявок. 4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоеновторое место, - в течение десяти дней со дня подписания договораподряда с победителем или с участником конкурса, заявке на участиекоторого присвоено второе место. 5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от негоразъяснения по содержанию конкурсной документации и процедурепроведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в формеэлектронного документа, либо по телефону с использованием контактнойинформации, указанной в пункте 1.12 типовой конкурсной документации.Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются втечение двух рабочих дней со дня поступления. 5.2. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендентак участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основания дляотказа к участию в конкурсе указаны в пунктах 2.12 и 2.13 Порядка. 5.3. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующейтребованиям конкурсной документации, и участник может быть допущен кучастию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения оттребований конкурсной документации, которые существенно не меняютхарактеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурснойдокументацией, либо если она содержит незначительные ошибки илинеточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквеннымизначениями ценового предложения верной считается сумма, выраженнаябуквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаиуказания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквеннымизначениями. 5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходятпроцедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий дляисполнения договора подряда на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основеметодики оценки конкурсных заявок согласно разделу 6 типовойконкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирногодома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурснаякомиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: цена договора (максимальное количество баллов - 60); cрок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20); квалификация участника (максимальное количество баллов - 20). 6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится потрем подкритериям: (В редакции Постановления Правительства Кировскойобласти от 20.12.2011 г. N 133/684) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов запоследний год); квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражнымделам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда запоследние два года (проигранные арбитражные дела). 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям -100. 6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности: 6.4.1 Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Сроквыполнения работ" осуществляет конкурсная комиссия. Номер 1 получаетзаявка с наименьшим показателем критерия, далее порядковые номеравыставляются по мере увеличения показателей, при равенстве показателейменьший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.(В редакции Постановления Правительства Кировской областиот 20.12.2011 г. N 133/684) 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "ценадоговора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2. Абзац; (Исключен - Постановление Правительства Кировской областиот 20.12.2011 г. N 133/684) Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"----------------------------------------------------------------------| Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || | количество | ранжирования | количество || | баллов | заявок | баллов ||----------+--------------+--------------------+---------------------|| Цена | 60 | 1 | 60 || договора | |--------------------+---------------------|| | | 2 | 55 || | |--------------------+---------------------|| | | 3 | 50 || | |--------------------+---------------------|| | | 4 | 45 || | |--------------------+---------------------|| | | 5 | 40 || | |--------------------+---------------------|| | | 6 | 35 || | |--------------------+---------------------|| | | 7 | 30 || | |--------------------+---------------------|| | | 8 | 25 || | |--------------------+---------------------|| | | 9 | 20 || | |--------------------+---------------------|| | | 10 | 15 || | |--------------------+---------------------|| | | 11 | 10 || | |--------------------+---------------------|| | | 12 | 5 || | |--------------------+---------------------|| | | 13 и более | 0 |---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ" (В редакции Постановления Правительства Кировской области от 20.12.2011 г. N 133/684)----------------------------------------------------------------------| Критерий | Максимальное | Результат | Присваиваемое || | количество | ранжирования | количество || | баллов | заявок | баллов ||-------------+----------------+------------------+------------------|| Срок | 20 | 1 | 20 || выполнения | |------------------+------------------|| работ | | 2 | 18 || | |------------------+------------------|| | | 3 | 16 || | |------------------+------------------|| | | 4 | 14 || | |------------------+------------------|| | | 5 | 12 || | |------------------+------------------|| | | 6 | 10 || | |------------------+------------------|| | | 7 | 8 || | |------------------+------------------|| | | 8 | 6 || | |------------------+------------------|| | | 9 | 4 || | |------------------+------------------|| | | 10 | 3 || | |------------------+------------------|| | | 11 | 2 || | |------------------+------------------|| | | 12 | 1 || | |------------------+------------------|| | | 13 и более | 0". |---------------------------------------------------------------------- 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию"квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимальногоколичества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника". Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация"----------------------------------------------------------------------| Критерий | Макси- | Подкритерии | Показа- | Количе-|| | мальное | | тель под-| ство || | количе- | | критерия | штраф- || | ство | | (единиц) | ных || | баллов | | | баллов ||------------+---------+-------------------------+----------+--------|| Квалифика- | 20 | опыт работы (количество | 2 и более| 0 || ция | | успешно завершенных* |----------+--------|| | | объектов-аналогов <**> | 1 | 5 || | | за последний год) |----------+--------|| | | | 0 | 10 || | |-------------------------+----------+--------|| | | квалификация персонала | 2 и более| 0 || | | (наличие квалифицирован-| с опытом | || | | ного инженерного персо- | работы | || | | нала <***)> | более 10 | || | | | лет и | || | | | стажем | || | | | работы в | || | | | компании | || | | | более 2 | || | | | лет | || | | |----------+--------|| | | | 2 и более| || | | | с опытом | 5 || | | | работы | || | | | более 5 | || | | | лет | || | | |----------+--------|| | | | в осталь-| 10 || | | | ных слу- | || | | | чаях | || | |-------------------------+----------+--------|| | | сведения об удовлетво- | 0 | 0 || | | ренных исках, предъяв- |----------+--------|| | | ленных участнику конкур-| 1 | 5 || | | са, об исполнении дого- | | || | | ворных обязательств по |----------+--------|| | | договорам подряда за по-| 2 и более| 10 || | | следние 2 года | | |---------------------------------------------------------------------- <*> Под успешно завершенными объектами понимаются объектыкапитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работна которых составили не более 10% от первоначально установленныхдоговором подряда. <**> Под объектом-аналогом понимается объект капитальногоремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем,которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной(максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. <***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаютсяработники, имеющие высшее специальное образование в строительнойотрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет. 6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по тремкритериям. 6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов -первое место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов,далее места выставляются по мере уменьшения количества баллов. Приравном количестве баллов приоритет получает заявка, получившаянаибольшее количество баллов по критерию "Квалификация", затем - покритерию "Цена договора" и в случае необходимости - по подкритерию"Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку,которой в результате ранжирования присвоено первое место, объявляетсяпобедителем конкурса. 7. (Исключен - Постановление Правительства Кировской областиот 20.12.2011 г. N 133/684) Форма N 1.1 Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор N ___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома_________________ "___"________20__ года___________________________________________________________________________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)в лице ____________________________________________________________,действующего на основании _________________________(далее - Заказчик),с одной стороны, и ___________________________________________________ (полное наименование подрядной организации)в лице _____________________________________________________________,действующего на основании ___________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключилинастоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет и существенные условия Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонту______________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее -объект), расположенного по адресу:____________________________________в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой кДоговору. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет___________________ рублей, в том числе НДС____________________рублей. Стоимость по видам работ составляет:______________________________________________________________ рублей, (вид работ)______________________________________________________________ рублей, (вид работ)______________________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчикомза свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнитьработы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передатьрезультаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику завыполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является_______________ ______________N __________ от "___"________20__ года.(указываются реквизиты протокола конкурсной комиссии). 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договоруявляется ___________________________ на сумму ______________ рублей.Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполненияобязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания ДоговораСторонами. 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период является______________________ (банковская гарантия, залог, поручительство идругое) на сумму___________________рублей, действующее до истечениягарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данноеобеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведениикапитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов оприемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонтуобъекта по всем видам работ. 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указаннойв пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания ДоговораСторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспеченияисполнения обязательств по Договору; окончательный платеж по завершению работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанныхдокументов. 3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов попроизводству работ, предоставить Представителю Заказчика по первомутребованию все необходимые документы, подтверждающие использованиеавансового платежа в соответствии с его назначением. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ не позднее "____"______________20___года,но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1настоящего Договора. 4.2. Срок окончания работ не позднее"____"______________20___года. 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является датаподписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченныхработ по капитальному ремонту объекта. 5. Обязанности Заказчика 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение __________дней со дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течениевсего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организоватьприемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справкипо форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. 6. Обязанности Подрядчика 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный впункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственнымстандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапахвыполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия,пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другиедокументы, удостоверяющие качество используемых Подрядчикомматериалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ,наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчествпредставителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативными актами,направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должныпроизводиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменномусогласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные ипраздничные дни с учетом соответствующих требований законодательстваРоссийской Федерации. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, иобеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор доподписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности илипрочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения отнего указаний приостановить работы и принять все возможные меры попредотвращению наступления отрицательных последствий, которые могутбыть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительныечертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ иответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков,выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срокаэксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполненииработ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе дляисправления некачественно выполненных работ привлечь другуюорганизацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядокпривлечения и использования иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняетфункции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является______________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведениедокументации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является______________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляетсяс обязательным письменным уведомлением об этом соответствующейСтороны. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций,изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условийи других нормативных документов. 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации. 7.4.3. Проверку наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов,сертификатов и других документов). 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работи ответственных конструкций и подписание акта освидетельствованияскрытых работ. 7.4.5. Проверку фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование актаприемки выполненных работ КС-2. 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирногодома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4,представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика. 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требоватьот него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые онсчитает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменныеуказания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журналепроизводства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в видепротоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, вкотором отражается технологическая последовательность, сроки, качествовыполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованиеми персоналом, а в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством, документами, подтверждающими их право на выполнениеданного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должнабыть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденные наместе производства работ, не являются собственностью Подрядчика. Вслучаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметнойдокументацией", а также иными применимыми нормативными актами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчикао завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче ипредставить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по формеКС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней послеполучения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядкеосуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта вэксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке вэксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии спунктом 8.4 Договора. 8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет рисквозможного его повреждения или утраты. 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частейили неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированноеПодрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку,установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известитьоб этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя непозднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявлениядефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и(или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт,фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых дляподготовки производства соответствующих работ и производства такихработ более чем на 5 рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания актаобнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. 10. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащеевыполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочкидо фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одногопроцента) стоимости работ, переданных на выполнение субподряднойорганизации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договорасубподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5,6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменнопредупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленногонарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказаПодрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустраненияПодрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчиквыплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятыхпроцента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый деньдо фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнениеобязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненныхненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны отфактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны. 11. Внесение изменений в техническую документацию 11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчикаизменения в техническую документацию при условии, что дополнительныеработы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной впункте 1.2 Договора стоимости работ, и характер работ не изменяется. 11.2. При внесении изменений в техническую документацию всоответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваютсяЗаказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией,являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большемпротив указанного в пункте 11.1 объеме осуществляется на основесогласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроковвыполнения работ и оформлением дополнительного соглашения. 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилосьследствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшихпосле заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силыотносятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменениядействующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства,влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороныне могут оказать влияния и за возникновение которых не несутответственности. 12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятыена себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этихобстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложениемсправки, выданной органами местной власти. 12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действиеДоговора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 13. Порядок расторжения Договора 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договори потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующихнарушений Подрядчиком условий Договора: 13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания СторонамиДоговора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объектев течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договорадаты начала работ. 13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчикомобязательств по Договору. 13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с моментаполучения Подрядчиком указанного уведомления. После расторженияДоговора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ,произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков,которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполненияПодрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньшестоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. 14. Разрешение споров 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются сторонами путем переговоров. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров поповоду недостатков выполненных работ или их причин и невозможностиурегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторонможет быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона,требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушенийПодрядчиком условий Договора или причинной связи между действиямиПодрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу,назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертизаназначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороныпоровну. 14.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражныйсуд по месту нахождения Заказчика в установленном действующимзаконодательством Российской Федерации порядке. 15. Особые условия _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16. Прочие условия 16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами. 16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня такихизменений. 16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1экземпляр - Подрядчику. 16.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 17. Приложения к настоящему Договору Приложениями к настоящему Договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 18. Место нахождения и реквизиты сторон 18.1. Заказчик Местонахождение: ________________________________________________ Реквизиты: ______________________________________________________ 18.2. Подрядчик__________________________________________________ Местонахождение: ________________________________________________ Реквизиты: ______________________________________________________ Подписи сторон Заказчик Подрядчик"____"_________ 20____года "_____"___________ 20___ годаМ. П. М. П. Форма N 1.2 Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту (В редакции Постановления Правительства Кировской области от 20.12.2011 г. N 133/684)______________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник----------------------------------------------------------------------| 1.1. Наименование юридического лица | ||-------------------------------------+------------------------------|| 1.1. 1.2. ИНН | ||-------------------------------------+------------------------------|| 1.3. Юридический адрес | ||-------------------------------------+------------------------------|| 1.4. Фактический адрес | ||-------------------------------------+------------------------------|| 1.5. Контактный телефон (факс) | ||-------------------------------------+------------------------------|| 1.6. Контактное лицо | |---------------------------------------------------------------------- 2. Электронный адрес участника: _________________________________ 3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавлен- является (не является)ную стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия). Участник ________________________________________________выданное имеет (не имеет)саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства согласно перечню, утвержденному приказом МинрегионаРоссии от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ поинженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, построительству, реконструкции, капитальному ремонту объектовкапитального строительства, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства". 4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 5. Подтверждаем соответствие требованиям: деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значение (все|| п/п | | измерения | значения ука-|| | | | зываются циф-|| | | | рами) ||-----+----------------------------------+------------+--------------|| 6.1 | Цена договора, в том числе налог | рублей | || | на добавленную стоимость (при | | || | наличии) | | ||-----+----------------------------------+------------+--------------|| 6.2 | Срок выполнения работ | календар- | || | | ных дней с | || | | даты нача- | || | | ла работ | |---------------------------------------------------------------------- 7. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Значение (все || п/п | | измерения | значения ука- || | | | зываются циф- || | | | рами) ||-----+----------------------------------+-----------+---------------|| 7.1 | Опыт работы, в том числе: | штук | || |----------------------------------| |---------------|| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний | | || | год по видам работ (не подтвер- | | || | жденных документально) | | || |----------------------------------| |---------------|| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний | | || | год по видам работ, подтвержден- | | || | ных представленными договорами | | || | подряда и другими документами | | ||-----+----------------------------------+-----------+---------------|| 7.2 | Квалификация персонала (наличие | человек | || | квалифицированного инженерного | | || | персонала), в том числе: | | || |----------------------------------| |---------------|| | с опытом работы более 10 лет и | | || | стажем работы в компании более 2 | | || | лет | | || |----------------------------------| | || | с опытом работы более 5 лет | | ||-----+----------------------------------+-----------+---------------|| 7.3 | Участие в судебных заседаниях в | штук | || | качестве ответчика по делам об | | || | исполнении договорных обяза- | | || | тельств по договорам подряда за | | || | последние 2 года (проигранные | | || | арбитражные дела) | | |---------------------------------------------------------------------- 8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере_______________________________________________________________рублей,______________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет______________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,печать. Форма N 1.3 Опись входящих в состав заявки документов _______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ покапитальному ремонту____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы ичто содержание описи и состав заявки совпадают.----------------------------------------------------------------------| Наименование документа | Количество листов ||----------------------------------+---------------------------------|| | ||----------------------------------+---------------------------------|| | |---------------------------------------------------------------------- Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Форма N 1.4 ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ Место составления ______________________ Дата выдачи________________ Настоящей доверенностью__________________________________________ (наименование участника)в лице_______________________________________________________________, (должность руководителя участника, Ф.И.О),действующего на основании____________________________________________, (устава, положения и т.п.),уполномочивает________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявкуна участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на__________________________ Подпись_______________________________________________удостоверяю. (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) Должность, подпись уполномоченного лица, печать. Форма N 1.5 Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет----------------------------------------------------------------------| N | Ф.И.О. | Должность| Стаж | Стаж рабо-| Название | Примечания|| п/п | | в органи-| работы| ты в орга-| учебного | || | | зации | в от- | низации | заведения| || | | | расли | | и год | || | | | | | окончания| ||-----+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|| 1 | | | | | | ||-----+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|| 2 | | | | | | ||-----+--------+----------+-------+-----------+----------+-----------|| 3 | | | | | | |---------------------------------------------------------------------- Итого: количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажемработы в компании более 2-х лет ________ человек; количество специалистов с опытом работы более 5 лет _______человек; среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки _______. Форма N 2 Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения________________________________________ Предмет конкурса - право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: __________________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты):______________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик_______________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса __________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда______________________________________________________________ рублей. (указывается сумма цифрами и прописью) Дата начала работ: ______________________________________________ Дата вскрытия конвертов:_________________________________________ Официальный Интернет-сайт для публикации_________________________ Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками и рассмотрениезаявок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение: 1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов. 2. Техническая и сметная документация в составе: (перечислитьдокументы). 3. Договор подряда (проект). Форма N 3 Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата:____________________________________________________________ Предмет конкурса - право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.______________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)______________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома:___________________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты):______________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы) Заказчик_______________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда_________________________________________________________________________________ рублей. Дата начала работ:_______________________________________________ Дата вскрытия конвертов:_________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:_____________________________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы насайте_________________________________________________________________ Форма N 4 ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)______________________________________ ____________________(место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: председатель комиссии____________________________________________ секретарь комиссии_______________________________________________ члены комиссии_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:______________________________________________________________________ Время начала вскрытия конвертов:_________________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, Ф.И.О, должность, реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали:____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано____________ заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что онине повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либоизъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Председатель конкурсной комиссии_________________________________ Члены конкурсной комиссии:_____________________________________________________________________________________________________________ (подписи) Форма N 5 Сводная таблица конкурсных заявок------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наимено- | Доку- | Доку- | Инфор- | Доку- | Заве- | Заверенные | Заве- | Справ- | Копия | Цена | От- || п/п | вание | мент, | мент, | мация | мен- | рен- | копии свиде- | ренная | ка из | бух- | кон- | метка || | участни- | подтвер- | подтвер- | о со- | ты, | ные | тельств о го- | копия | нало- | гал- | курс- | о со- || | ка, адрес | ждающий | ждающий | ставе | под- | копии | сударственной | выписки | гово- | тер- | ной | блю- || | | полно- | внесе- | и | твер- | учре- | регистрации | из Еди- | го | ского | заяв- | дении || | | мочия | ние | ква- | ждаю- | ди- | юридического | ного | орга- | ба- | ки | тре- || | | лица на | обеспе- | лифи- | щие | тель- | лица и о по- | госу- | на о | ланса | (руб- | бова- || | | осуще- | чения<*>| кации | опыт | ных | становке на | дарст- | раз- | | лей) | ний к || | | ствле- | | работ- | рабо- | доку- | учет в налого- | венного | мере | | | до- || | | ние | | ников | ты | мен- | вом органе | реестра | задол- | | | пуску || | | дейст- | | | (ко- | тов | (для индивиду- | юриди- | жен- | | | на || | | вий от | | | пии | | ального пред- | ческих | ности | | | уча- || | | имени | | | дого- | | принимателя - | лиц | | | | стие || | | участ- | | | воров | | заверенные | | | | | в || | | ника | | | под- | | копии свиде- | | | | | кон- || | | | | | ряда) | | тельств о го- | | | | | курсе || | | | | | | | сударственной | | | | | || | | | | | | | регистрации | | | | | || | | | | | | | физического | | | | | || | | | | | | | лица в качест- | | | | | || | | | | | | | ве индивиду- | | | | | || | | | | | | | ального пред- | | | | | || | | | | | | | принимателя и | | | | | || | | | | | | | о постановке | | | | | || | | | | | | | на учет в на- | | | | | || | | | | | | | логовом орга- | | | | | || | | | | | | | не) | | | | | ||-----+-----------+----------+----------+--------+-------+-------+----------------+---------+--------+-------+-------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-----+-----------+----------+----------+--------+-------+-------+----------------+---------+--------+-------+-------+-------|| 1 | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+----------+----------+--------+-------+-------+----------------+---------+--------+-------+-------+-------|| 2 | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+----------+----------+--------+-------+-------+----------------+---------+--------+-------+-------+-------|| 3 | | | | | | | | | | | | ||-----+-----------+----------+----------+--------+-------+-------+----------------+---------+--------+-------+-------+-------|| 4 | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________ <*> При наличии в конкурсной документации требования обобеспечении.Председатель конкурсной комиссии _____________________________________Члены конкурсной комиссии ____________________________________________ (подписи) Форма N 6 ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)________________________________________________ __________________(место проведения оценки и сопоставления заявок) дата) Состав конкурсной комиссии: председатель комиссии____________________________________________ секретарь комиссии_______________________________________________ члены комиссии_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступилизаявки следующих участников конкурса:____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участников конкурса, адреса) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным в разделе 6 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Сроквыполнения работ" и "Квалификация" отражены в Приложении к настоящемупротоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок. По результатам оценки и сопоставления заявок представленнымзаявкам присвоены следующие места: 1. _______________________________________________________, 2. _______________________________________________________, 3. _______________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана _________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации) Организатору конкурса поручается в пятидневный срок с дняподписания настоящего протокола осуществить возврат обеспеченияконкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкамкоторых присвоены 1 и 2 места. Председатель конкурсной комиссии ________________________________ Члены конкурсной комиссии _______________________________________ (подписи) Форма N 7 Оценка заявок по критериям и подкритериям (В редакции Постановления Правительства Кировской области от 20.12.2011 г. N 133/684)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наимено- | Дата и | Критерий "цена |Критерий "срок| Критерий "квалификация" | Итого|| п/п | вание | время | договора" | выполнения |--------------------------------------------------| || | участника| регист-| | работ" | Подкритерии | Балл| || | | рации |-------------------+--------------+--------------------------------------------+-----+------|| | | заявки | Без | С | Балл| Пока- | Балл | Опыт| Штраф-| Ква- | Штраф-| Проиг-| Штраф-| | || | | | льго-| льго-| | затель| | ра- | ной | лифи-| ной | ранные| ной | | || | | | ты, | той, | | | | боты| балл | кация| балл | арбит-| балл | | || | | | руб- | руб- | | | | | | пер- | | ражные| | | || | | | лей | лей | | | | | | сона-| | дела | | | || | | | | | | | | | | ла | | | | | ||-----+----------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-----+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ||-----+----------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-----+------|| | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-----+------|| | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------+--------+------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-------+-------+-------+-----+------|| | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Председатель конкурсной комиссии__________________________________ Члены конкурсной комиссии_________________________________________ (подписи)